外墻涂料承包合同
隨著法律觀念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的外墻涂料承包合同 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
外墻涂料承包合同 1
甲方：_________________身份證：_________________
乙方：_________________身份證：_________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況事項本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執行國家安全生產法律法規及施工規程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員(3人)購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償(甲方出于人道主義，如發生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償)。
第二條違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的'，應進行補償。
第三條爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第四條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第五條本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：_______年____月____日
外墻涂料承包合同 2
甲方：___________
乙方：____________
雙方本著平等互利的原則，根據國家有關法律、法規的規定，自愿就工程的外墻、屋面（以上）等外涂料工程施工達成如下和約：
一、施工承包范圍：
工程的外墻、屋面（以上）等外涂料分項工程。
二、施工承包工期：
1、自_____年____月____日至____年____月____日。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的.工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期每拖延一天，承包人受罰人民幣20xx年元，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。
三、施工承包價格：
1、工程單價：行福建省定額計算規則每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、運輸等）
2、工程量：工程量結算根據實際施工面積、變更及甲方簽證據實結算。
四、施工質量要求：
1、工程質量必須符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》（gb50300—20xx年）、《建筑裝飾裝修質量驗收規范》（gb50210—20xx年）等現行相關專業規范、標準的規定，質量等級合格以上。若工程質量達不到要求，承包人應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用（材料費、人工費），并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。
2、外墻在涂料前必須涂刷抗堿封閉底漆；子必須平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫，膩子干燥后應打磨平整光滑，并清理干凈。墻面必須使用耐水膩子；
3、材料進場均須提供產品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄；
4、涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；
5、基層膩子必須最少不得少于三遍，涂料面層最少不得少于三遍；
6、涂料的顏色、必須均勻一致，不得出現泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現象；裝飾線、分色線直線度不得超過1mm。
7、施工主要工序應滿足以下順序：
修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施涂封底涂料——施涂主層涂料——滾壓——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料時，不得有漏涂和流俯現象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。
五、承包方式：包工包料
六、付款方式：
（1）、工程款的支付根據實際情況而定，但每次支付不得超過已完成工程量的80%。
（2）、單項工程完工驗收合格后5日內支付至合同總額的95%；
（3）、余款5%自工程竣工驗收一年且無質量問題的1個月內付清。
七、工程條件
為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：
1。施工基面滿足相關規范要求。
2。提供施工所需腳手架，進入現場交叉施工時雙方配合。
3。施工現場所需水、電。
八、安全施工要求：
1、乙方施工人員進入施工現場，甲方事先對施工人員進行三級安全教育。
2、遵守甲方管理，遵守各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工質量事故及個人傷亡事故，由施工方承擔。
4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場地整潔衛生，建筑垃圾按甲方指定地點堆放，完工后乙方應將建筑垃圾運出屋村外處理，費用乙方自負。
九、其他
1、承包人不得將所承包的工程轉包給第三者，否則，由此造成的工程拖延每天罰款人民幣20xx年元，并承擔由此引起的其它責任（總工期、質量、安全），發包人并將馬上終止合同。
2、承包人應對本組工人的勞保等所需證件及時辦理，費用有承包人自負，否則由此引起的后果有承包人自負，并不得以次為借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。
4、在保修期限內，承包人不在要求的期限內保修，發包人可委托其它人員進行修理，費用從保修金中扣除，承包人并應負責由此產生的后果。
十、本合同一式二份，發包人、承包人各執一份。
十一、本合同自簽定之日起生效。
甲方（簽章）：___________乙方（簽章）：____________
____年____月____日 ____年____月____日
外墻涂料承包合同 3
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，加強施工人員的'安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協調乙方和現場其他施工單位工作關系;
2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證;
3、甲方應提供現場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現場檢查，發現問題及時解決提供水電至施工作業現場;
九、乙方職責
除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量;
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協議，其補充協議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
開戶行：
賬號：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂日期： 年 月 日
外墻涂料承包合同 4
甲方：
乙方：
甲方將座落在建湖縣上岡鎮蘭卡影視基地1號棚南立面的GRC 鋼架工程承包給乙方施工，為了明確雙方的責、 權、利，保質、保量、按期完成施工任務，根據我國現行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程質量管理條列》及有關法律行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商同意，達成如下條款：
1. 承包內容：蘭卡影視基地，GRC鋼架工程。
2、承包方式及單價： 包工包料; GRC鋼架綜合單價/平方米(綜合單價包括制作及安裝人工費，保險費、材料費等，具體按實際施工工藝施工)。
3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延誤的，應由甲方書面簽證為準。如應乙方原因延誤工期的，每延誤一天罰款 元，工期截止日期為工程驗收合格為準。
4、工程量計量方法： 面積以實際施工面積為準。
5、工程款支付：
6、工程質量：乙方施工按照國家鋼結構制作及安裝相應標準執行。
1)、鋼架與墻連接時，必須用16mm穿墻螺栓，內側用150x150x15鋼板作為墊片與螺栓共同受力。
2)、焊縫必須飽滿，每豎向角鋼必須加設斜撐，斜撐中部加設支點與內側鋼架連接，外側立面設中部通長角鋼兩道，內側(與墻連接處)中部設一道。
7、安全責任：乙方在施工過程中必須確保工人的安全，工人施工時，必須佩戴安全帽、系好安全帶，如乙方在施工過程中，安全設施不到位，甲方發現后，要求整改并進行經濟處罰;乙方在施工過程中，發生的.任何安全事故與甲方無關，發生的任何經濟損失及責任與甲方無關。
8、質保范圍：墻面在施工驗收合格后一年內，墻壁面層接縫及面層無裂縫、無干裂等缺陷，如一旦出現以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必須無條件的及時維修和處理。
9、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執一份。
10、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決，協商不成可申請仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
外墻涂料承包合同 5
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的'損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
年月日：
外墻涂料承包合同 6
甲 方：
乙 方：
乙方承接甲方項目，結合本工程的具體情況，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為了甲、乙雙方更好履行合同條款，便于以后現場施工管理，雙方在確保工程質量、文明施工、安全、施工進度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 承包范圍：
1、乙方承包范圍內的涂裝工作包括：平整層、打磨、上底油、噴面漆;
2、現場材料保管;
3、乙方負責分色、分格;
4、掩蓋不同或不動部位的工作。
四、 承包方式：以包工包料的方式。
五、 工程量計算：按實做工程量以平方米計算。(按圖紙的展開面積計算)
六、 承包單價：按包工包料方式，承包單價為元/m2。
七、 付款方式：
1民幣
支付方式：以現金結算或支票、轉賬結算。
八、 工期條款：
1、本涂裝工程施工自年月完成工期為(在甲方配合之下完成工期)
九、 施工驗收標準：
1、 工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方應自接到通知后五天內組織驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，如驗收合格應按乙方申請驗收之日起算保質期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
2、 工程以涂裝施工效應向乙方支付此增加的費用效果圖、施工方案、作法說明、設計變更及現行國家和行業的規范為質量驗收標準。達到所列出的標準色，實樣板效果為合格標準，甲方要求部份或全部超過樣板及實樣標準時，。
3、 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期順延。
十、甲乙雙方責任：
1、指派,負責合同履行,對涂裝工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收,變更登記手續。在工程管理過程中,對乙方提出問題和所遇到的難題及時協調解決。
2、開工前,向乙方提供經確認的施工圖紙或確認的施工方案,并向乙方進行現場交底。
3、 甲方負責組織建設單位、監理單位進行各類驗收工作。負責提供工地人員住宿用房及生活、施工用水電。
4、 施工期間，甲方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作，及時提供本工程滿足施工要求的施工場地作業面給乙方施工。
5、甲方負責檢驗所提供的作業面要符合現行的有關建筑施工驗收規范標準，如未達到施工規范要求，應由甲方整改至達標;如由乙方負責整改，則乙方收取由此而增加的費用。
6、甲方須為乙方施工提供滿足施工要求的腳手架(腳手架須為乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的'相關工序。
7、乙方指派 為乙方代表,負責合同履行,嚴格按照國家有關質量標準、施工規程以及甲方設計要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
8、乙方嚴格執行有關施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞，不得擾民和污染環境。
9、乙方工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
十一、爭議解決：
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方面應通過友好協商解決;如果協商不能解決，任何一方均可向人民法院起訴。
十二、其他：
1、按施工規范、施工方案、技術交底、質量驗收標準執行。
2、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，結清余款后自行終止。
3、雙方認可的來往工程紀錄、會議紀要、均為合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，每份均具同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
簽約代表： 簽約代表：
聯 系 人： 聯 系 人：
聯系電話： 聯系電話：
傳 真： 傳 真：
簽約時間： 年 月 日
外墻涂料承包合同 7
甲方： 身份證：
乙方： 身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約 平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數： 天，雨天順延。
第二條 工程價款
工程價款按照每平方米 元包工計算（大寫） （ 元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條 質量要求
1、工程驗收標準：根據業主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條 付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工 天內付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），經業主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾： 年 月 日前結算清楚工程的'余款。
第五條 工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條 工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條 其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執行國家安全生產法律法規及施工規程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條 本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月 日
外墻涂料承包合同 8
甲方：_____________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________(以下簡稱乙方)
現甲方擬將湘橋佳苑項目的內裝飾工程發包給乙方，本著公平、公正、誠信的原則，經甲乙雙方共同協商，為明確雙方義務和責任，特簽訂本合同。
本合同所陳述的內容為雙方一致認可的結果，所約定的權利與義務是雙方應共同遵守的準則，任何一方出現違約行為或損害對方的合法利益，另一方都有權依法追究其違約責任。具體合同條款如下：
一、工程名稱：湘橋佳苑住宅小區1#~3#棟及地下室。
二、工程地點：長沙市岳麓區黃鶴村
三、承包范圍：_____________棟
油漆涂料裝飾工程以甲方提供的湘橋佳苑建筑施工圖紙所描述的工程量為準，包括現場材料的轉運、堆碼、清理、施工場地的維護以及施工現場文明施工措施所發生的人工費、材料費，具體承包范圍如下：
1、外墻刷勾滴水線子、天溝底、坡屋面上底面、屋面女兒墻、屋面構架、電梯機房、空調板底、面等所屬外面未貼磚部位刷外墻防水白色乳膠漆。
2、室內廳、房、過道、入戶內花園等天花板刷水泥膠漿。
3、陽臺天花及梁刷外墻防水白色乳膠漆。
4、電梯前室、天花，公區過道、天花刷內墻白色乳膠漆。
5、樓梯間墻面、天花內墻刷白色乳膠漆。
6、樓梯歇臺、踏步刷深灰色505乳膠漆。
7、地下室墻面、頂棚刷888仿瓷涂料。
8、配合項目部及上級領導來工地檢查的一切用工并承擔其用工費用。
9、甲方至負責提供本色水泥。
以上包括表面清渣，接頭清鑿補平，鋼筋頭、鐵釘等清理、滿刮膩子、陰陽角修整、打砂紙、施工所用腳手架、修補、成品保護、衛生工作等所有工序都在承包范圍內。
四、承包方式及工期：
1、包工包料、包工期、包質量、包安全、包驗收等直至驗收交付使用及維保。
2、工期：自進場之日起天內必須全部完成，延誤工期在7天以內，從延誤工期第八天開始，每延誤一天罰款5000元/天，直至本項目完工，如提前完工，提前7天以內不獎不罰，超過7天從提前的第八天起計算獎勵5000元/天(考慮施工質量和施工投入成本，不建議提前15天以上即獎金4萬元封頂。)
3、承包范圍內負責所需用的電動工具、電纜、照明燈具等，甲方只提供電源開關箱到樓層。
五、承包單價與結算方式：
1、本項目包干單價應包括但不限于以下內容：
1.與本工程有關的零星用工、物資裝卸碼放用工、安全文明施工用工、成品保護用工、材料二次倒運用工，現場不再簽證任何零星用工。
2.單價中含完成本項工作內容的人工工資、輔材費、臨時照明費(除垂直運輸機械除外)、管理費、利潤等一切費用，以及市場風險和乙方在充分了解本工程現場情況后為實現合同約定的工期目標、安全文明施工、質量等級而投入的一切費用，任何情況下不得提出調整合同單價。
2、實物量包干單價明細：
1.外墻刷勾滴水線子、天溝底、坡屋面上底面、屋面女兒墻、屋面構架、陽臺滴水線。煙帽、電梯機房、空調板底、面、窗頂線等所屬外面未貼磚部位均刷外墻防水白色乳膠漆元/m2。(按建筑面積計算)
2.室內廳、房、過道、入戶內花園等天花刷水泥膠漿元/m2 (按實際面積計算)
3.陽臺天花及梁刷外墻防水白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
4.電梯前室、天花，公區過道、天花刷內墻白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
5.樓梯間墻面、天花刷內墻刷白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
6.樓梯歇臺、踏步刷深灰色505乳膠漆元/m2。(按投影面積計算)
7.地下室墻面、頂棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按實際面積計算)
3、工程結算：
1.結算方式：本工程采用實物量單價包干方式。
2.結算辦法：審定工程量×固定包干綜合單價±工程變更洽商-違約金等。
3.現場經濟簽證必須經項目預算員、主管施工員。總工三人共同簽認后方可生效。
4.乙方在所承擔項目全部完工后20天內提交結算資料，一式叁份，乙方提交的結算(含工程量計算式、相關的現場經濟簽證單等)經項目負責人審定后生效，否則無效退回，結算生效后返回乙方一份。
六、付款方式：
1、第一次付款：外墻工程量完成70%，按實際完成合格的工程量支付合同單價的70%。
2、第二次付款：外架開始拆除，按實際完成合格的工程量支付合同單價的70%。
3、第三次付款：外架全部拆除，按實際完成合格的工程量支付合同單價的80%。
4、第四次付款：完成竣工驗收付至實際工程總價的95%(留足工程總價的5%作為質量保證金，在保修期滿1年后的三個月內無質量問題，將全額返還給乙方，若有質量問題，甲方將直接扣除相關費用，直至扣完為止)。
七、安全管理與文明施工：
(一)安全管理
1、乙方有權拒絕甲方違反安全規程的指定。
2、簽訂合同人為第一責任人，有責任采取一切積極安全措施，組織安全生產，深入施工現場抓安全管理。
3、安全指標：零死亡，零重傷，一般性安全事故降至最低水平。
4、(1)乙方施工嚴守操作規程，不得違章作業。若發生安全事故，一切責任及費用全部由乙方負責。
(2)若因班組造成其它班組的安全事故由項目部出面協調，一概費用由責任班組承擔。
5、遵守工地的各項安全制度和安全措施，責任人必須24小時堅守施工現場，協助項目管理。特殊情況需向項目部請假同意，無故離崗罰款每次1000元。
(二)文明施工
1、作業人員，進入施工現場必須佩戴安全帽;穿著潔凈。
2、作業完畢，做到電斷機停人離，中餐晚餐前工完場清，余料歸堆與再利用。否則按每次每處200元罰款，并責令改正。不改正者加倍罰款。
3、文明施工費用：合同價款的1%，若因乙方原因達不到省文明工地標準，甲方有權直接工程款中予以扣除。
4、嚴禁打架斗毆或聚眾鬧事，否則，罰款20_元/次。
5、工地范圍內不得另開爐灶，應統一在食堂就餐，不得帶小孩住工地承包人應勸退，否則每次罰款200元。
6、乙方材料按不同規格分別有序堆放，應保證場地隨時干凈、無散灰、無積水、設備保持潔凈，每次運輸隨時打掃，否則按每次罰款200元，并立即改正，不改正者則加倍罰款。
7、嚴格遵守甲方的`各項規章制度，否則除按規章處罰外，甲方有權解除乙方的合同，乙方自負由此產生的損失。
八、施工進度與施工質量：
1、乙方必須服從項目負責人和總工的領導與指揮，按照項目部提供的施工進度表，組織與協調施工作業，否則依據相關制度予以處罰。
2、乙方必須科學管理，合理施工，做到多快好省、安全文明連續有序作業。乙方提出合理化建議被甲方采納所產生的經濟效益，可獲得其中50%的獎勵。
3、乙方必須緊密配合甲方保證各節點施工進度和總工期，同時必須保證配合開發商售樓部和樣板間的精裝修及景觀園林施工，并與建設方其它分包單位協同合作，否則依據相關制度予以處罰(詳見施工進度獎罰制度)。
4、乙方如不能達到工程進度，甲方可另安排施工隊伍完成乙方所承包工程的部分或全部項目，其費用由乙方承擔，甲方也可直接終止合同，由此造成的甲方損失由乙方承擔。
(二)施工質量
1、工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范要求，建設、監理和甲方認可的樣板間及交房標準驗收，否則處以合同價款5%的罰款。
2、加強施工質量管理，嚴禁發生空鼓、干裂、起皮等質量問題。
3、按規范施工，確保墻體表面光潔、平整，顏色均勻一致，無起皮脫落情況。
4、本工程內外墻所用涂料品牌必須為華潤牌或立邦牌。(嚴禁使用其它品牌)
九、違約責任：
1、如乙方有違反上述條款的行為或在進度和質量上達不到甲方要求，甲方有權更換施工隊伍，清退出場時按已完成合格工程量的60%結算。
2、如乙方不能按期完工，則每推遲一天罰款1000元整。
3、如乙方無明顯行為過錯時，甲方無權終斷合同的正常履行，否則同樣應負違約賠償責任。
4、如任何一方違約，在協商不過的情況下，均可向簽訂合同所在地仲裁委員會申請仲裁解決。
十、其它事宜：
未盡事宜，雙方協商解決。如在合同履行過程中遇到本合同未能約定的情況或有確需修改之處，雙方另行協商，形成書面補充協定，經雙方簽字認定后，作為本合同的補充條款與本合同把內容具有同等效力。
本協議一式四份，甲乙雙方各執二份，具有法律效力。
甲方簽字：_____________蓋章電話號碼：_____________
乙方簽字：_____________蓋章電話號碼：_____________
身份證號碼：_____________
家庭住址：_____________
____年____月____日
外墻涂料承包合同 9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》經甲、乙雙方友好協商將_______工程以包工形式承包給乙方施工，為了保證工程質量、進度和安全文明施工，特制定條款以證明雙方責任，希望共同遵守。
工程質量要求：
一：乙方在施工過程中，要服從甲方指揮監督，不得任意變更圖紙及本合同條款。對本工程所需要的民工，工具，和工程所要的一切輔助材料均乙方自己負責落實。
二．包工范圍：按外墻效果圖紙施工，施工完畢應清理干凈墻體上所有門窗，并將施工垃圾搬運下樓統一堆放。
三．包工單價：元/㎡（按實際施工面積計算總價）
四．施工人員由：乙方調配和安全監督，施工期間必須佩戴安全帽和做好防護措施以免發生意外，如有意外責任事故應由乙方完全負責。
五．付款方式：進場施工后付部分生活費，余下的工程款待工程完工驗收合格后3天內付清。
六．乙方在裝修施工中途，不得以任何理由提出改變包工單價或提出終止包工協議，否則按違約處理，不給予結算工程款。
七．甲方交付的'材料，乙方要負責保管，如有遺失或浪費，乙方照價賠償損失。
八．本協議書一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字立即生效。
甲方： 乙方：
_年_月_日
外墻涂料承包合同 10
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
甲方將座落在暢達小區，將其外墻涂料工程委托乙方施工，雙方應遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方充分協商同意，達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包范圍：外墻涂料工程；
三、承包方式：包工包料包質量，包質量十五年以上
四、工程內容：粉刷外墻（紅色）
五、工程材料：
本工程使用涂料為亮龍品牌，顏色以甲方確定的色板為準，材料到達現場必須經甲方代表驗收，質量達到國家標準后可投入使用。
六、工程造價：
1、本工程外墻涂料綜合單價24元/平方米，此報價不含稅款（綜合單價包括人工費，材料費，做法工序：專用膩子二遍、底漆一遍、紅色面漆二遍）。
2、面積：按實際施工面積計算。
3、結算造價：工程量按實際施工面積計算，若有設計變更可按實際調整。完工后，付清所有的'工程款（以后維修雙方協商再定）。
4 、工程款支付：工程開始預付總工程款20%，工程進行到一半付總工程款的60%，完工后付總工程款的15%，剩余5%做為質保金，一年后付清。
七、本工程如發生安全事故，由乙方承擔，八、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執一份。
九、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決，協商不成可申請仲裁委員會仲裁。
十、本合同工程完工達到質量要求，工程款結清后失效，但以后維修雙方協商再定。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
外墻涂料承包合同 11
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條工程概況
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
工程地點：寶楊路3320號
承包范圍：1-3號外墻涂
承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)
工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量：合格
工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價，單價淺色元/每平方,深色元/每平方。合計金額為(人民幣)：元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條甲方工作
指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。
第五條關于工程質量及驗收的約定
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條關于工程價款及結算的約定
支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條關于材料供應的'約定
工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條爭議與違約責任
違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條其它約定
工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條附則
本工程需要進行保險時，應另訂協議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
代理人：_____________代表人：_____________
年月日：_____________
【外墻涂料承包合同】相關文章：
外墻涂料施工承包合同04-06
外墻涂料工程承包合同12-29
外墻涂料施工方案04-01
外墻涂料施工合同03-16
外墻涂料分包協議范本03-25
內外墻涂料合同12-09
外墻涂料工程合同范本10-12
外墻涂料工程合同8篇04-10
外墻涂料施工合同（精選9篇）03-12