土方工程承包協議書
在當今社會生活中，協議與我們的生活息息相關，簽訂協議可以保護當事人的合法權益。一起來參考協議是怎么寫的吧，下面是小編精心整理的土方工程承包協議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
土方工程承包協議書1
發包人__________(以下簡稱甲方)
承包人__________(以下簡稱乙方)，經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執行。
一、承包項目：本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。
二、承包方式：包挖、包運、平整，不得轉包。
三、承包價格：開挖、運輸土方__________元/m3(石砂)。
四、工期要求：按圖紙要求尺寸進行開挖，自_____月_____日開始施工，在_____天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的.要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完后須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求：
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
七、結算方式：采用現金支付形式，開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁與調解：如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
單位工程負責人(甲方)：_________
承包班組長(乙方)：_____________
聯系電話：______________________
聯系電話：_______________________
日期;
日期：
土方工程承包協議書2
發包人(以下簡稱甲方)__________
承包人(以下簡稱乙方)__________
經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執行。
一、承包項目：
輸、平整。
二、承包方式：
包挖、包運、平整。
三、承包價格：
開挖、運輸土方__________元立方米。
四、工期要求：
按圖紙要求尺寸進行開挖，自________年____月____日開始施工，在求整平。
五、質量與施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的'要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完后須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求：
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
七、結算方式：
工程完成經驗收合格后的
八、仲裁與調解：
如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
本協議書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得反悔。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【土方工程承包協議書】相關文章：
土方工程承包協議書08-16
土方工程承包協議書5篇02-10
土方工程承包協議書(5篇)03-08
土方工程承包的合同03-13
土方工程承包合同05-05
土方工程承包施工合同最新12-01
土方工程承包合同06-01
私人承包土方工程合同通用12-19
農村土方工程承包合同12-08