土石方工程協(xié)議書四篇
在充滿活力，日益開放的今天，協(xié)議使用的情況越來越多，協(xié)議對雙方的事務(wù)履行起到積極作用。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編為大家收集的土石方工程協(xié)議書4篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
土石方工程協(xié)議書 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：土石方鉆孔、二氧化碳破碎，二次破碎，裝車另算。
4、總工程量：
5、開工時間：
6、工期：
7、破碎規(guī)格：巖石直經(jīng)不大于
二、工程單價以及付款方式：
1、工程單價：每噸 元人民幣。
2、計算方式：按實際車輛過磅重量為準(zhǔn)。
3、付款方式：每噸結(jié)算壹次，全額付清。
三、甲方責(zé)任
1、在乙方開工前，須將三相電供到二氧化碳工作室，不低于150個千瓦。其費用由甲方承擔(dān)。每月電費由乙方自行支付。
2、負(fù)責(zé)乙方所有機械設(shè)備的停放場地，其費用甲方承擔(dān)。
3、保證工程真實、有效，由此造成的一切經(jīng)濟責(zé)任，法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)該工程的施工許可手續(xù)以及坐標(biāo)，水準(zhǔn)點，紅外線位置和交驗手續(xù)，坐標(biāo)、水準(zhǔn)點出現(xiàn)差錯由甲方承擔(dān)損失。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣�，有關(guān)部門及社會關(guān)系，確保工程順利進行。
6、手續(xù)不齊全或不具備，老百姓堵工，政府部門檢查等原因造成乙方無法施工，石料不及時運走而造成乙方無法施工，油料供應(yīng)不及時造成乙方無法施工，停電或電力不夠造成乙方無法施工，甲方?jīng)]按合同支付工程款致使乙方資金不足而造成無法施工，外部人員擾亂造成乙方無法施工等上述原因，由甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟和法律責(zé)任，并補償乙方停工損失，補償標(biāo)準(zhǔn)：鉆機每天壹仟元；挖機每天壹仟伍佰元；二氧化碳機器每天壹仟元；人工每天貳佰元（上述機械指每天每臺的補償，人工指每天每人的補償標(biāo)準(zhǔn)）上述原因致使
乙方無法施工2小時開始計算，累計到停工10小時為一天，則按每天的補償標(biāo)準(zhǔn)補償給乙方，累計不足10小時不算損失費用。
7、油料運輸?shù)揭曳街付ㄎ恢�，提供油罐儲存（油罐費用由甲方承擔(dān)），油料價格不高于市場價，在乙方的工程款中扣出。油料質(zhì)量需達標(biāo)，低于市場
8、由施工造成的振動、灰塵污染、噪音污染，由主負(fù)責(zé)處理。
9、不可抗力因素，如：地震、海嘯、自然災(zāi)害等原因，雙方均不承擔(dān)對方的損失。
10、主便道（指運輸石料的便道）的修整和維護，表層植物、電線及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承擔(dān)石料的轉(zhuǎn)運及其多次轉(zhuǎn)運、石料的場地概由甲方負(fù)責(zé)，在裝車和石料轉(zhuǎn)運時須將乙方的工作面預(yù)留好并清理地表面的`泥土及碎屑。由上述造成乙方損失和停工概由甲方負(fù)責(zé)停工補償標(biāo)準(zhǔn)按第三項第6條的標(biāo)準(zhǔn)補償給乙方。
四、乙方責(zé)任
1、積極配合甲方做好工程施工相關(guān)工作，做到安全、文明。
2、施工過程中乙方有責(zé)任和義務(wù)與甲方共同商議，采取合理的施工方案及合理化建議，不得擅做主張。
3、保證工程施工技術(shù)力量的可投入及項目管理成員的完整性。
4、施工現(xiàn)場做到整潔有序，達到文明標(biāo)準(zhǔn)化施工。
5、乙方必須按照相關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施，并購買相關(guān)人員的人身意外險，相關(guān)人員須持證入場，確保安全文明施工，如乙方自身原因發(fā)生的安全事故一切法律和經(jīng)濟責(zé)任概由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程延誤及工程變更
1、如甲方原因造成工程延續(xù)，其損失由甲方承擔(dān)，標(biāo)準(zhǔn)按第三項第6條執(zhí)行補償給乙方，乙方有權(quán)終止合同。
2、工程變更，須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，另行簽訂補充協(xié)議。如工程變更造成乙方無法施工（無法施工具體指：價格不合理，技術(shù)質(zhì)量要求超過乙方現(xiàn)有技術(shù)，工程量過少致使乙方無法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟法律責(zé)任。結(jié)清乙方工程款并按第三項第7條標(biāo)準(zhǔn)補償乙方停工損失。
六、合同違約
1、甲方未按合同支付工程款，超過24小時，乙方有權(quán)單方面停工（停工損失按第三項第6條的標(biāo)準(zhǔn)由甲方補償給乙方），乙方有權(quán)利變買石料直至工程款結(jié)清和停工損失結(jié)清，乙方有權(quán)利終止合同，結(jié)清乙方工程款（同時乙方有權(quán)變賣石料直至工程款和停工損失結(jié)清），乙方有權(quán)利向甲方收取國家標(biāo)準(zhǔn)2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延誤、窩工、誤工等，所有經(jīng)濟法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。停工延誤的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)按第三項第6條執(zhí)行，由甲方補償給乙方，并且乙方享有第六項
第1條所述權(quán)利，窩工、誤工按實際成本翻倍由甲方補償給乙方。
3、乙方未按合同相關(guān)條例條款執(zhí)行以及施工，甲方有權(quán)利終止本合同。
七、合同爭議
本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議或附件，補充協(xié)議和附件簽訂后與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字、畫押或蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份證：
身份證：
電話：
電話：
銀行賬號：
銀行賬號：
年月日
年月日
土石方工程協(xié)議書 篇2
甲方：天津馳邦土石方工程有限責(zé)任公司乙方：
土石方聯(lián)營施工合同書
甲方：天津馳邦土石方工程有限責(zé)任公司 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律，行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平誠實信用的原則，結(jié)合本項目的具體情況，甲方?jīng)Q定將天津濱海新區(qū)南疆工業(yè)園儲備基地土石方運輸項目承包給乙方，為了明確甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方多次友好協(xié)商一致同意簽訂以下條款：雙方共同遵守。
一、項目概況及價款：
1、項目名稱：天津濱海新區(qū)南疆工業(yè)園儲備基地
2、運輸距離：主干道柏油路，起步150KM.至164KM 3、運輸單價：噸KM0.35元，（裝、運、平，稅后價） 4、計量方式：過磅或者量方5、工程地址：南疆臨港開發(fā)區(qū)
6、工程量：本合同工程量暫定200萬立方， 7、施工期限：十八個月，以甲方通知進出時間為準(zhǔn)。
8、住宿由甲方提供場地，乙方自行搭建，費用由乙方承擔(dān)。 二、工程款結(jié)算方式：
甲方按照合同的工程量總價款的5﹪，約3300萬元撥款到乙方賬戶，車輛按照計劃到位，支付月計劃25﹪的工程預(yù)付款，按照實際發(fā)生的工程量每十天結(jié)算一次，即每月結(jié)算三次，月結(jié)百分之一百，再撥付下月預(yù)付款，以此類推。
三、甲、乙方雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：
1、甲方的責(zé)任：甲方確保乙方的車輛在裝、卸地點的道路暢通無干擾， 保六十噸載重過道費，超出部分過道費乙方自己承擔(dān)。
2、甲方合理安排，乙方服從管理，所有車輛必須按照合同的.路線正常行駛，
因亂倒亂卸、等違章行為，按規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者轉(zhuǎn)交公安機關(guān)處理。
3、如乙方車輛進入甲方指定的位置后，按照甲方約定時間不能夠如期開工超過24小時，其損失由甲方承擔(dān)。
4、乙方的責(zé)任：乙方所有進場車輛必須做到安全文明施工，所有駕駛?cè)藛T不準(zhǔn)酒后駕車，如出現(xiàn)事故責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，乙方將駕駛員的身份證、駕駛證、行駛證復(fù)印件各一份交給甲方備案，甲方不得另作它用。
四、其它條款：
1、因自然災(zāi)害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工，工期期限相應(yīng)順延，造成損失，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
五、違約責(zé)任：甲、乙雙方共同遵守本合同的條款，違約方應(yīng)承擔(dān)守約方本合同的經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。
六、糾紛處理方式：在合同簽訂所在地人民法院起訴或仲裁委員會裁決。 七、雙方在合同履行期間所有發(fā)生的問題分清責(zé)任，不得推諉，本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商后另簽訂附加協(xié)議書，附加協(xié)議書享有本合同同等的法律效力。
九、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：天津馳邦土石方工程 乙方：
有限責(zé)任公司
代表人簽字： 代表人簽字：
簽訂地點： 簽訂日期：二〇XX年九月 二十九 日
土石方工程協(xié)議書 篇3
甲方： 身份證號
乙方： 身份證號
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎(chǔ)上合作承包 工程，在不違反現(xiàn)行國家法律法規(guī)的前提下，達成以下協(xié)議。
第一條 合伙宗旨：
在合法合理的前提下，進行工程建設(shè)，進而實現(xiàn)工程利潤的最大化。
第二條 合伙經(jīng)營項目和范圍：
包工包料的方式合伙承包 工程，對外以
第三條 合伙期限
合伙期限為xx個月，自xx年xx月xx日起，至xx年
第四條 出資額、方式
各方均以現(xiàn)金方式出資，各出xx%，計人民幣（和本工程前期啟動資金，后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續(xù)投資。
第五條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各種成本（工程中介費，建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務(wù)費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設(shè)施費、安全維護設(shè)施費、預(yù)結(jié)算費用、招待費，以及各方認(rèn)可的用于本工程的各項開支）后，所獲利潤按出資比例分配，均占。
2、債務(wù)承擔(dān)：本著風(fēng)險共擔(dān)的原則，如成本工程出現(xiàn)虧損或施工中間出現(xiàn)的`有關(guān)處罰，按各方合伙人由合伙盈利償還，合伙盈利不足清償時，以押金承擔(dān)責(zé)任各占xx%。
第六條 禁止行為
1、未經(jīng)三方同意，禁止任何一方以合作名義進行業(yè)務(wù)活動；如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利時退伙。
5、如合作雙方違反上述各條，應(yīng)按合伙實際損失2倍賠償。
第七條 合伙的終止及終止后的事項
1、合作因以下事由之一得終止：
�。�1）合伙期屆滿；
�。�2）各方同意終止合伙關(guān)系；
�。�3）合作事業(yè)完成或不能完成；
（4）合作事業(yè)違反法律被撤銷；
�。�5）法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請求判決解散。
2、合作終止后的事項：
（1）即行推舉清算人，并邀請中間人（或公證員）參與清算；
�。�2）清算后的盈余，則按按比例分配剩余財產(chǎn)；
�。�3）清算后如有虧損，不論合作人出資多少，先以合作共同財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償部分，由前期資金承擔(dān)。
第八條 糾份的解決
合作人之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ骸?/p>
第九條 本協(xié)議自訂立合同之日生效。
第十條 本合同如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同正本一式二份，合伙人各執(zhí)壹份。
甲方簽字：（蓋章）
乙方簽字：（蓋章）
年 月 日
土石方工程協(xié)議書 篇4
項目合作協(xié)議（以下簡稱甲乙雙方）
甲方： 身份證號： 籍貫： 乙方： 身份證號： 籍貫： 甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：
一、甲方將土石方工程和乙方 進行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%；甲方不出資，負(fù)責(zé)管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。
二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協(xié)議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡，一方負(fù)責(zé)保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認(rèn)可或電話告知，以短信的`形勢等。
五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務(wù)費用的支出，或工程相關(guān)的費用支出。與本項目無關(guān)的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協(xié)商確定。
八、合作期間一切施工技術(shù)管理及現(xiàn)場安排是由項目經(jīng)理統(tǒng)一指揮，且有權(quán)對在施工期間考察不合格的施工班組清理出施工現(xiàn)場，以確保工期及質(zhì)量目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。
九、甲乙雙方直接或見接引進的各種施工隊伍，在施工過程中必須按業(yè)主方的要求，按時、保質(zhì)、保量完成自己合同約定范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，不得以任何借口拖延工期，確保施工質(zhì)量一次驗收合格。相反由此造成的一切后果及經(jīng)濟損失由該班組或該施工隊伍自行負(fù)責(zé)，由此進該施工隊伍負(fù)責(zé)全部散后處理事宜。
十、甲乙雙方在執(zhí)行合作協(xié)議期間有爭議的，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。
項目合作協(xié)議雙方簽字生效：
甲方： 乙方：
合作協(xié)議簽訂時間： 年 月 日
【土石方工程協(xié)議書】相關(guān)文章：
土石方工程協(xié)議書09-22
土石方工程協(xié)議書3篇04-04
土石方工程協(xié)議書9篇04-27
土石方工程協(xié)議書七篇08-24
土石方工程合同11-16
土石方協(xié)議書09-13
工程土石方運輸合同02-08