委托合同

時(shí)間：2025-12-04 15:10:30 委托合同

委托合同范本匯總（14篇）

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的委托合同范本，希望能夠幫助到大家。

委托合同范本匯總（14篇）

　　委托合同范本篇1

　　委托人：________ 受托人：________

身份證號(hào)：________________________ 身份證號(hào)：________________________

　　委托人購(gòu)有商品房一套，所購(gòu)商品房信息及其《商品房買賣合同》信息如下：房屋出賣人：________房地產(chǎn)有限公司

　　房屋買受人：________

　　房屋坐落位置：________市_____區(qū)_____路_____號(hào)____小區(qū)____幢____室

　　《商品房買賣合同》編號(hào)：________

　　委托人因工作原因，不能親自辦理上述房屋的交接事宜及其產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)授權(quán)受托人，全權(quán)辦理與此相關(guān)的各項(xiàng)事宜。受托人的`權(quán)限包括但不限于：

　　1、辦理驗(yàn)收房屋、領(lǐng)取房屋鑰匙、繳費(fèi)、及領(lǐng)取交房資料和所發(fā)物品等其他所有交房相關(guān)事宜。

　　2、辦理房屋所有權(quán)證；領(lǐng)取房屋所有權(quán)證；辦理房屋手續(xù)抵押；代表委托人結(jié)算該房屋面積差異款項(xiàng)；簽署辦理產(chǎn)權(quán)登記所需相關(guān)文件；繳納契稅、公共維修基金等相關(guān)稅費(fèi)；領(lǐng)取該房屋面積測(cè)繪結(jié)果及相關(guān)辦證圖紙、文件、購(gòu)房發(fā)票等。

　　受托人代表委托人做出的行為以及簽署的法律文書，委托人均予以認(rèn)可，由此產(chǎn)生的法律后果由委托人承擔(dān)。

　　委托人與受托人的委托關(guān)系，自本委托書經(jīng)公證后生效；受托人完成委托人授權(quán)辦理的各項(xiàng)事宜后，雙方的委托關(guān)系自動(dòng)解除。

　　本委托書壹式伍份，各份具有同等的法律效力。

　　委托人：________

　　（右手食指指印）

　　________年_____月_____日

　　委托合同范本篇2

　　上訴人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　委托代理人：_____________________

　　電話：_____________________

　　被上訴人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號(hào)民事判決，提出上訴。

　　請(qǐng)求事項(xiàng)：

　　一、依法撤銷一審判決;

　　二、判令被上訴人支付代理費(fèi)人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率，自____年11月1日起計(jì)至還清之日止，】

　　三、一二審全部訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　上訴理由：

　　一審判決稱："從QQ聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說明費(fèi)用計(jì)算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進(jìn)行交易，因此，原告存在過錯(cuò)，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎(chǔ)上，本院酌定由被告支付原告代理費(fèi)76875元。"

　　一審判決之中所表述的案件事實(shí)認(rèn)定與判決所顯示出來(lái)的司法推理，明顯錯(cuò)誤，明顯違法。首先，認(rèn)定事實(shí)不清;其次，司法推理邏輯混亂，導(dǎo)致適用法律明顯不當(dāng)，判決顯失公平。具體理由如下：

　　第一，雙方經(jīng)辦人員的QQ聊天記錄結(jié)合庭審過程之中雙方提供的其它證據(jù)，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經(jīng)明確向被上訴人說明了代理費(fèi)用計(jì)算方式;而且，這樣的計(jì)算方式是國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)和慣例，符合國(guó)際貨運(yùn)代理規(guī)范。更何況，被上訴人本身是一家長(zhǎng)期從事對(duì)外加工的與國(guó)際貿(mào)易有密切關(guān)系的企業(yè)，沒有任何理由說明他們不了解相關(guān)國(guó)際慣例，和與國(guó)際貨運(yùn)相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

　　更何況，任何運(yùn)輸，不管國(guó)內(nèi)、國(guó)際，陸運(yùn)、水運(yùn)、海運(yùn)、還是航空運(yùn)輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運(yùn)輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計(jì)算代理費(fèi)而拒付代理費(fèi)顯屬狡辯，耍賴，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。

　　我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產(chǎn)方式、或者與英國(guó)客戶的合作方式的調(diào)整，導(dǎo)致他們暫時(shí)不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴賬。

　　更加重要的是，如今讓案涉代理所產(chǎn)生的代理費(fèi)很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒有關(guān)系——上訴人按照雙方約定已經(jīng)履行應(yīng)該履行的義務(wù)，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費(fèi)。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定，"受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬。"

　　被上訴人迄今仍然否認(rèn)與我們有委托合同關(guān)系，談判過程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話連篇，極端不誠(chéng)信，才是導(dǎo)致本案發(fā)生的根本原因。

　　第二，錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭(zhēng)議過程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費(fèi)用計(jì)算方式，更加不能說明被上訴人對(duì)報(bào)價(jià)有重大誤解，從被上訴人在整個(gè)一審訴訟過程之中那否認(rèn)一切事實(shí)、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠(chéng)實(shí)的表現(xiàn)可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。

　　第三，如果被上訴人確實(shí)存在重大誤解，應(yīng)該主動(dòng)提起訴訟，向人民法院依法申請(qǐng)依法撤銷委托合同，通過司法路徑依法處理雙方爭(zhēng)議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動(dòng)重大誤解訴訟程序，并且據(jù)此作出判決，很顯然，程序根本違法。

　　第四，即使被告對(duì)運(yùn)價(jià)確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因?yàn)椋p方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調(diào)過程和合同履行過程長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久，被告有足夠時(shí)間對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調(diào)過程和合同履行這個(gè)長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久的交易、交往過程之中，多次說明了相關(guān)問題，根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。

　　特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來(lái)沒有說過他們有誤解，即使被告對(duì)相關(guān)問題了解得不夠清楚，也未必"足以決定雙方是否進(jìn)行交易"。涉案交易是否需要如此進(jìn)行，主要取決于被上訴人的生產(chǎn)方式——按照樣板生產(chǎn)，還是按照客戶要求先打樣，雙方確認(rèn)樣板之后，按照打樣生產(chǎn);更加重要的是，委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過程之中，自身確有對(duì)所需費(fèi)用進(jìn)行明確的義務(wù)，上訴人作為受委托人確有告知的義務(wù)，而上訴人已經(jīng)完成告知義務(wù)。

　　他們?cè)谏显V人向________市第一人民法院起訴之前，只是有個(gè)托詞說，他們只有五萬(wàn)元的預(yù)算。即使所謂只有五萬(wàn)元的`預(yù)算的說法是真實(shí)可信的，那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計(jì)算的是投入產(chǎn)出比例，為了趕時(shí)間不惜加大投入——空運(yùn)與其它運(yùn)輸方式相比最大優(yōu)勢(shì)是時(shí)間短很多，明顯缺點(diǎn)就是費(fèi)用高出許多。如前所述，被告作為一個(gè)長(zhǎng)期專業(yè)從事對(duì)外加工的與國(guó)際貿(mào)易有密切關(guān)系的的企業(yè)，即使不能準(zhǔn)確掌握相關(guān)信息，也不至于對(duì)相關(guān)問題一無(wú)所知，對(duì)航空貨運(yùn)代理相關(guān)事務(wù)發(fā)生重大誤解。這，顯然過于牽強(qiáng)，顯然說不通嘛。

　　被上訴人在雙方談判期間的確說過，他們不清楚運(yùn)輸費(fèi)用按照材積計(jì)算，可是前面已經(jīng)分析，再議過程之中的這一說法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過程之中，被上訴人自始至終徹底否認(rèn)雙方存在委托合同關(guān)系，在法理上相當(dāng)于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經(jīng)履行，不存在解除的可能。

　　第五，即使存在所謂"重大誤解"，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動(dòng)"重大誤解"訴訟程序，直接按照"重大誤解"進(jìn)行裁判;其次，從實(shí)體處理方面來(lái)看，更加明顯不公，上訴人已經(jīng)依約完成委托事項(xiàng)，于情于理于法，被上訴人均應(yīng)該如數(shù)支付代理費(fèi)，絕對(duì)不可以"各打五十大板"，將代理費(fèi)五五對(duì)開，判令被上訴人支付50%的代理費(fèi)。如此判決，顯失公平。

　　綜上，原審判決，確屬認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)，判決顯失公平，依法應(yīng)予撤銷。

此致

敬禮!

　　________市中級(jí)人民法院

　　上訴人：________市亞世國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司

　　法定代表人：_____________________

　　代書人：_____________________

　　聯(lián)絡(luò)電話：_____________________

　　____年____月____日

　　委托合同范本篇3

　　為了使甲方生產(chǎn)的******(產(chǎn)品名稱)擴(kuò)大銷路，增加銷量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著互惠互利、共謀發(fā)展的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂合同如下：

　　一、市場(chǎng)開發(fā)：為了盡快使甲方的******(產(chǎn)品名稱)占領(lǐng)瀘州市場(chǎng)，充分利用乙方在瀘州市完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和卓越的銷售團(tuán)隊(duì)，甲方委托乙方負(fù)責(zé)瀘州市場(chǎng)的開發(fā)和營(yíng)銷，由乙方獨(dú)家代理甲方所生產(chǎn)的系列******(產(chǎn)品名稱)在瀘州市城區(qū)市場(chǎng)的銷售工作，城區(qū)市場(chǎng)包括江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)和納溪區(qū)。

　　二、市場(chǎng)策劃和營(yíng)銷策略：乙方負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)營(yíng)銷策劃書，經(jīng)甲方認(rèn)可同意后，由乙方按照市場(chǎng)營(yíng)銷策劃書中的營(yíng)銷策略，實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷工作。費(fèi)用按本合同的約定解決。

　　三、鋪貨：由乙方按照市場(chǎng)營(yíng)銷策劃書負(fù)責(zé)向KA賣場(chǎng)、中小超市、渠道網(wǎng)絡(luò)鋪貨。鋪貨總量控制在噸以內(nèi)。

　　四、價(jià)格：對(duì)KA賣場(chǎng)、中小超市、渠道網(wǎng)絡(luò)的批發(fā)價(jià)格，由乙方確定。甲乙雙方的結(jié)算價(jià)格由雙方商定。市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化，由乙方及時(shí)向甲方反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化，雙方協(xié)商調(diào)整批發(fā)價(jià)格和結(jié)算價(jià)格。

　　五、數(shù)量：甲方提供穩(wěn)定的.糧源以滿足乙方市場(chǎng)銷售的需求。乙方需要******(產(chǎn)品名稱)時(shí)，應(yīng)提前三天通知甲方，甲方及時(shí)組織加工以保證市場(chǎng)需要。

　　六、市場(chǎng)開發(fā)及費(fèi)用：市場(chǎng)開發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)變化提供市場(chǎng)開發(fā)調(diào)整方案，經(jīng)甲方同意后，組織實(shí)施。廣告費(fèi)、促銷品、宣傳品、必要的銷售用具和KA賣場(chǎng)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。渠道促銷員的工資、補(bǔ)貼、差旅費(fèi)，以及******(產(chǎn)品名稱)在瀘州市場(chǎng)銷售過程中產(chǎn)生的保管費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、上下車費(fèi)、辦公費(fèi)和給商家的聯(lián)絡(luò)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量：由甲方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)******(產(chǎn)品名稱)，產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。

　　九、營(yíng)銷手續(xù)：甲方負(fù)責(zé)提供******(產(chǎn)品名稱)銷售手續(xù)。

　　十、貨物交接手續(xù)及資金結(jié)算：甲方商品啟運(yùn)時(shí)開出商品調(diào)撥運(yùn)單，乙方收到貨后在調(diào)運(yùn)單上簽字。乙方憑調(diào)運(yùn)單和鋪貨單建庫(kù)存表。乙方在每月的20日結(jié)帳后，將銷售表、庫(kù)存表報(bào)給甲方。甲乙雙方每月結(jié)算一次貨款，已銷售******(產(chǎn)品名稱)的貨款結(jié)算后，乙方應(yīng)在三日內(nèi)支付給甲方。銷售量大的時(shí)期，也可以七天或半個(gè)月結(jié)算一次。

　　十一、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新的問題，經(jīng)雙方協(xié)商可以不斷完善合同。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托合同范本篇4

　　甲方（托運(yùn)方）：

　　乙方（承運(yùn)方）：

　　為了嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥監(jiān)部門相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范GSP管理，確保藥品物流安全。經(jīng)過對(duì)乙方運(yùn)輸資質(zhì)等的評(píng)估，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方運(yùn)送藥品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、協(xié)議項(xiàng)目：甲方委托乙方進(jìn)行藥品及其他的運(yùn)輸配送工作。

　　二、價(jià)格：

　　三、付款期限及方式：甲方在收到乙方的運(yùn)輸發(fā)票及客戶簽收單并審核無(wú)誤后，于3日內(nèi)以轉(zhuǎn)賬支票的方式付清貨運(yùn)費(fèi)。

　　四、保證金：為確保運(yùn)送質(zhì)量，自本協(xié)議簽訂起10日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付______萬(wàn)元保證金，此保證金甲方應(yīng)在雙方終止合作后三個(gè)月內(nèi)退還乙方。

　　五、甲乙雙方的責(zé)任;

　　(一)甲方的責(zé)任

　　1、甲方保證所運(yùn)送的藥品符合國(guó)家法規(guī)，承擔(dān)因違法經(jīng)營(yíng)所造成的損失。

　　2、甲方保證所運(yùn)送的藥品安全，并向乙方說明易損藥品、特殊藥品、冷藏藥品情況，提醒乙方注意特殊易碎貨物的運(yùn)輸。

　　3、甲方負(fù)責(zé)向乙方交接擬運(yùn)送貨物的品種、數(shù)量，提供隨貨同行的藥品檢驗(yàn)報(bào)告單、銷售清單（一式兩欄）。

　　4、甲方負(fù)責(zé)與乙方共同查檢貨物外包裝，確保甲方托運(yùn)的藥品外觀包裝完整，無(wú)破損、受潮等；與乙方辦理交接手續(xù)。

　　5、甲方將在緊俏藥品外包裝上張貼黃色警示標(biāo)志，提醒乙方謹(jǐn)慎運(yùn)送。

　　6、甲方負(fù)責(zé)按約定向乙方支付貨運(yùn)費(fèi)用。

　　（二）乙方的責(zé)任：

　　1、乙方負(fù)責(zé)按甲方要求，自甲方倉(cāng)庫(kù)提取藥品或由甲方運(yùn)送至乙方指定物流收貨地點(diǎn)，在一定期限內(nèi)送至甲方指定客戶的所在地。每次承運(yùn)藥品的數(shù)量、目的地等內(nèi)容，以發(fā)運(yùn)前甲方填寫的物流快遞單為準(zhǔn)，甲方要求托運(yùn)后，乙方不得以任何理由拒絕、拖延承運(yùn)工作；如有特殊情況不能或延后承運(yùn)的應(yīng)提前通知甲方。

　　2、乙方負(fù)責(zé)提貨時(shí)，與甲方共同檢查藥品外觀，確保甲方托運(yùn)的藥品外觀包裝完整，無(wú)破損、受潮等，如客戶收貨后提出藥品外包裝受損等，視為乙方運(yùn)輸途中產(chǎn)生的問題，由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。損失賠償以所托運(yùn)貨品的貨值為限，具體計(jì)算以甲方含稅開票價(jià)格為準(zhǔn)。

　　4、乙方負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照藥品外包裝箱上圖示方法進(jìn)行搬運(yùn)、裝車、存儲(chǔ)、運(yùn)輸，確保藥品安全送達(dá)。

　　4.1其中要求陰涼的藥品應(yīng)在整個(gè)存儲(chǔ)、運(yùn)輸途中保持20攝氏度以下的溫度、運(yùn)輸裝卸過程中均不得將藥品置于陽(yáng)光下暴曬；

　　4.2要求冷藏存儲(chǔ)的藥品除了滿足上述要求之外，還應(yīng)使用有資質(zhì)的冷藏設(shè)施的運(yùn)輸車輛，在整個(gè)存儲(chǔ)、運(yùn)輸途中保持2-8攝氏度的溫度。

　　4.3凡甲方委托運(yùn)輸?shù)囊后w注射劑產(chǎn)品，乙方必須保證運(yùn)輸全程溫度控制在5-20攝氏度之間。

　　5、乙方負(fù)責(zé)及時(shí)將貨物發(fā)往甲方指定地點(diǎn)，根據(jù)收貨地區(qū)路途差異，乙方應(yīng)在附件約定天數(shù)（此天數(shù)以工作日計(jì)，國(guó)家法定假日不計(jì)）內(nèi)送達(dá)貨物、藥檢報(bào)告及銷售清單（隨貨同行）。

　　6、乙方負(fù)責(zé)在藥品送達(dá)客戶后，與客戶辦理交接手續(xù)，索取有客戶真實(shí)有效簽章的銷售清單（其中銷售清單一欄留給購(gòu)貨單位，一欄經(jīng)客戶簽收后帶回），并在送達(dá)貨物日起三個(gè)工作日內(nèi)將上述回單交回甲方。第二類等特殊藥品的運(yùn)輸，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定及法規(guī)進(jìn)行運(yùn)輸，按照甲方提供的樣式將客戶簽收憑證帶回。

　　7、甲方托運(yùn)的貨物僅限于附件所列地區(qū)，超出上述區(qū)域的，乙方可拒絕承運(yùn)，未經(jīng)甲方同意，不得以任何理由將貨物發(fā)往其他地域。

　　8、乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求將收貨單位需要退回甲方的藥品及時(shí)運(yùn)送至甲方指定的地點(diǎn)，本項(xiàng)產(chǎn)生的.費(fèi)用參照本協(xié)議運(yùn)輸價(jià)格結(jié)算。

　　9、甲方委托運(yùn)送貨物中，有部分為醫(yī)院緊缺、供應(yīng)緊張的緊俏藥品。為確保人民群眾的基本用藥需求，對(duì)于這部分緊俏藥品，乙方在此承諾嚴(yán)格做到零破損送貨。

　　六、雙方的違約責(zé)任：

　　1、甲方逾期付款，應(yīng)按所逾期金額萬(wàn)分之三的標(biāo)準(zhǔn)乘以逾期天數(shù)向乙方支付違約金，逾期付款30日以上，乙方有權(quán)單方面解除本合同并要求甲方支付上述違約金。

　　2、甲方未向乙方交待需特殊運(yùn)輸?shù)钠贩N，出現(xiàn)的運(yùn)輸損失由甲方承擔(dān)，并需照常支付乙方運(yùn)費(fèi)。

　　3、因乙方運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致客戶拒收藥品，或藥品損壞、滅失等，乙方應(yīng)按照該批藥品發(fā)票含稅金額向甲方支付損失賠償金；如因運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致行政部門對(duì)甲方進(jìn)行處罰，或甲方因此喪失各種經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、代理資格，甲方有權(quán)解除合同，取消乙方承運(yùn)資格，并保留向乙方進(jìn)行損失追償?shù)臋?quán)利。

　　4、乙方未能履行前述五（二）9項(xiàng)的承諾，出現(xiàn)緊俏藥品破損的，應(yīng)按照破損藥品貨值10倍向甲方支付賠償金。一經(jīng)出現(xiàn)緊俏藥品運(yùn)輸破損的，甲方有權(quán)取消乙方全部或部分省份的承運(yùn)資格。

　　5、逾期送達(dá)貨物的，乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，說明情況，雙方積極尋求解決方案，避免擴(kuò)大損失。送達(dá)貨物的日期以收貨人簽收日為準(zhǔn)，每超過一天扣除1/5的運(yùn)輸費(fèi)用，以次類推。逾期5日以上仍無(wú)法送達(dá)的，甲方有權(quán)取消乙方全部或部分承運(yùn)資格。甲方將定期或不定期征詢客戶關(guān)于運(yùn)輸質(zhì)量問題的意見，并根據(jù)反饋意見（包括客戶投訴），甲方有權(quán)取消乙方全部或部分承運(yùn)資格。

　　6、如回單未取得客戶真實(shí)有效簽章，或無(wú)法在三個(gè)工作日內(nèi)將回單交回甲方，則乙方應(yīng)向甲方支付等同于該批藥品發(fā)票含稅金額的違約金，且由此產(chǎn)生的甲方與客戶之間的爭(zhēng)議對(duì)甲方所造成的全部損失由乙方承擔(dān)。

　　7、如違反國(guó)家相關(guān)特殊管理藥品的運(yùn)輸規(guī)定，甲方有權(quán)解除本合同，取消乙方承運(yùn)資格，且甲方由此遭受的全部損失由乙方負(fù)責(zé)賠償，觸及法規(guī)的由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　七、爭(zhēng)議的解決：如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成則可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、合同的生效：本合同經(jīng)雙方簽字加章后生效；一式四份，具有同等法律效力。

　　九、本合同有效期限：自____年____月__日至____年____月__日。到期前三個(gè)月，由雙方協(xié)商合同續(xù)簽事宜。

　　十、合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：代表人：

　　簽訂日期：____年____月__日

　　委托合同范本篇5

　　甲方(委托評(píng)估方)：_____________________________________________________

　　住所：__________________________________________________________________

　　乙方(受托評(píng)估方)：_____________________________________________________

　　住所：__________________________________________________________________

　　一、評(píng)估范圍

　　根據(jù)甲方的委托，本項(xiàng)目評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍為：____________________________。

　　二、評(píng)估的目的

　　甲方設(shè)定本次評(píng)估目的為：________________________________________________。

　　三、評(píng)估內(nèi)容(價(jià)值類型)

　　本次委托評(píng)估內(nèi)容為：____________________________________________________。

　　四、評(píng)估基準(zhǔn)日

　　甲方設(shè)定本次評(píng)估基準(zhǔn)日是：________年________月________日。

　　五、甲乙雙方的責(zé)任

　　(一)甲方的責(zé)任

　　1.甲方保證估價(jià)對(duì)象的安全完整，對(duì)所提供的資料真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。

　　2.甲方及時(shí)為乙方的評(píng)估工作提供其所要求的評(píng)估明細(xì)表、數(shù)據(jù)資料和其他有關(guān)資料并加蓋公章，確保向乙方提供相關(guān)資料的復(fù)印件與原件一致，且確保在實(shí)地查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)所指示的評(píng)估對(duì)象實(shí)物與甲方提供相關(guān)資料指向的實(shí)物一致。

　　3.甲方應(yīng)積極配合評(píng)估工作，對(duì)乙方派出的有關(guān)工作人員提供必要的工作條件。

　　4.甲方按本合同的規(guī)定及時(shí)足額支付評(píng)估費(fèi)用。

　　5.未經(jīng)乙方同意，評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容不得被摘抄、引用或披露于公開媒體，法律、法規(guī)規(guī)定以及相關(guān)當(dāng)事方另有約定的除外。

　　(二)乙方的責(zé)任

　　1.乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和估價(jià)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告，保證評(píng)估報(bào)告的客觀、公正、公平。

　　2.乙方在評(píng)估過程中，應(yīng)自覺維護(hù)甲方及相關(guān)當(dāng)事人各方的正當(dāng)利益。

　　3.在評(píng)估過程中，乙方應(yīng)與甲方充分交換意見，對(duì)甲方提出的真實(shí)、客觀、合理的意見應(yīng)當(dāng)予以充分考慮。

　　4.乙方對(duì)執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密嚴(yán)加保密。除非國(guó)家執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則另有規(guī)定，或經(jīng)甲方同意，乙方不得將其知悉的商業(yè)秘密和甲方提供的資料對(duì)外泄露。

　　5.未經(jīng)甲方書面許可，乙方及參與項(xiàng)目的注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師不得將評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容向甲方以外的單位或個(gè)人提供或者公開，法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。

　　六、評(píng)估報(bào)告使用者

　　評(píng)估報(bào)告使用者為________________和國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的評(píng)估報(bào)告使用者。

　　評(píng)估報(bào)告僅供________________使用，法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。乙方及參與項(xiàng)目的估價(jià)師對(duì)甲方和其他國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的評(píng)估報(bào)告使用者不當(dāng)使用評(píng)估報(bào)告所造成的后果不承擔(dān)責(zé)任。

　　七、評(píng)估報(bào)告提交期限和方式

　　評(píng)估報(bào)告的提交期限為：在甲方提交評(píng)估資料后________個(gè)工作日內(nèi)出具評(píng)估報(bào)告初稿;經(jīng)甲方和乙方溝通確認(rèn)后，乙方在________個(gè)工作日內(nèi)出具正式的評(píng)估報(bào)告。

　　乙方向甲方出具的評(píng)估報(bào)告正本一式________份。

　　八、評(píng)估服務(wù)費(fèi)總額、支付時(shí)間和方式

　　經(jīng)友好協(xié)商，本次評(píng)估服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_(tái)_______。甲乙雙方在本評(píng)估合同簽訂之日起，甲方向乙方預(yù)付人民幣_(tái)_______。其余費(fèi)用人民幣_(tái)_______，在乙方提交評(píng)估報(bào)告時(shí)一并付清。

　　九、合同的.有效期間

　　本委托合同書一式兩份，各方各執(zhí)一份，同具法律效力。本合同自簽署之日起生效，并在本合同事項(xiàng)全部完成日之前有效。

　　十、約定事項(xiàng)的變更

　　由于出現(xiàn)不可抗力的情況，影響評(píng)估工作如期完成，或需提前出具評(píng)估報(bào)告，各方可要求變更約定事項(xiàng)，但應(yīng)時(shí)通知各方，并由各方協(xié)商解決。

　　十一、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決

　　1.在本委托合同執(zhí)行過程中如因委托方的變更或延誤，本委托合同的履行將順延;如甲單方終止本委托合同，甲方應(yīng)支付受托方已付出的相應(yīng)費(fèi)用，但不得高于本項(xiàng)目收費(fèi)總額。

　　2.乙方如無(wú)特殊原因和正當(dāng)理由，不得遲于本合同規(guī)定的時(shí)間交付估價(jià)報(bào)告書，每逾期一日未交付估價(jià)報(bào)告書應(yīng)賠償甲方估價(jià)服務(wù)費(fèi)________‰;甲方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間向乙方提交前述有關(guān)文件、圖紙、憑證等資料，乙方可按耽誤時(shí)間順延估價(jià)報(bào)告書的交付時(shí)間。

　　3.甲方接到乙方提交的估價(jià)報(bào)告書次日起________日內(nèi)，如果對(duì)估價(jià)結(jié)果有異議，且有正當(dāng)理由，可向乙方提出復(fù)估或重估，乙方應(yīng)在接到甲方申請(qǐng)復(fù)估或重估書次日起________日內(nèi)完成委托房地產(chǎn)的復(fù)估或重估報(bào)告書交付甲方。甲方逾期不提出者，估價(jià)報(bào)告書生效。

　　4.當(dāng)合同履行過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，各方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商;協(xié)商不成，任何一方可將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　十二、其他事項(xiàng)

　　1.當(dāng)評(píng)估程序所受限制對(duì)與評(píng)估目的相對(duì)應(yīng)的評(píng)估結(jié)論構(gòu)成重大影響時(shí)，乙方可以中止履行合同;相關(guān)限制無(wú)法解除時(shí)，乙方可以解除合同。

　　2.提供必要的資料并保證所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性、恰當(dāng)使用評(píng)估報(bào)告是甲方和相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

　　3.其他有關(guān)事項(xiàng)：

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權(quán)簽約代表：授權(quán)簽約代表：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

　　合同簽訂地點(diǎn)：

　　委托合同范本篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因與糾紛一案，委托乙方指派人員擔(dān)任甲方一審代理人，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條委托代理事項(xiàng)

　　乙方接受甲方委托，委派律師(以下稱承辦律師)在下列案件中擔(dān)任甲方的一審委托代理人：

　　1、對(duì)方當(dāng)事人名稱/姓名及地址：

　　2、案由：

　　3、涉及標(biāo)的：

　　第二條委托代理權(quán)限

　　甲方對(duì)承辦律師的授權(quán)為 ---------------- 代理(詳見甲方的授權(quán)委托書)。

　　第三條乙方的義務(wù)

　　(一)甲方同意承辦律師指派律師助理配合完成輔助工作，但乙方更換承辦律師應(yīng)取得甲方認(rèn)可;

　　(二)承辦律師應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和技能，勤勉盡職地根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定完成本合同約定的委托事項(xiàng);

　　(三)承辦律師應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知委托人有關(guān)代理工作的進(jìn)展。

　　第四條甲方的義務(wù)

　　(一)甲方應(yīng)當(dāng)真實(shí)、詳盡和及時(shí)地向乙方敘述案情，提供與委托代理事項(xiàng)有關(guān)的全部證據(jù)、文件及其它事實(shí)材料，并對(duì)證據(jù)材料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，若甲方隱瞞真實(shí)情況，隱瞞、偽造證據(jù)，因此導(dǎo)致的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　承辦律師及其他乙方工作人員不保管甲方證據(jù)的原件，甲方有特殊原因確需向乙方移交原件的，應(yīng)將原件交乙方辦公室統(tǒng)一接收、保管;

　　(二)承辦律師根據(jù)法律規(guī)定及實(shí)際情況自行安排工作，甲方應(yīng)當(dāng)積極、主動(dòng)地配合承辦律師的工作，甲方對(duì)承辦律師提出的要求應(yīng)當(dāng)明確、合理、合法;

　　(三)甲方應(yīng)當(dāng)按本合同規(guī)定的時(shí)間和金額向乙方支付律師代理費(fèi)和工作費(fèi)用;

　　(四)甲方指定為與承辦律師聯(lián)系的聯(lián)系人，甲方更換聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方及承辦律師;

　　(五)甲方委托事項(xiàng)的法律風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。

　　第五條律師費(fèi)及工作費(fèi)用

　　雙方約定的律師費(fèi)為：律師費(fèi)萬(wàn)元。

　　除上述律師費(fèi)外，辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生的下列工作費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān);

　　1、相關(guān)行政、司法、鑒定、公證及其他專業(yè)顧問等部門收取的費(fèi)用;

　　2、差旅費(fèi)、食宿費(fèi);

　　3、資料費(fèi)、通訊費(fèi)、翻譯費(fèi)、郵寄費(fèi)等;

　　4、征得甲方同意后代為支付的其它費(fèi)用。

　　工作費(fèi)用應(yīng)由甲方預(yù)支，乙方及承辦律師不墊付工作費(fèi)用。甲方先行支付辦案費(fèi)用 ------ 元。如預(yù)支的'工作費(fèi)用不能滿足實(shí)際需要，甲方應(yīng)及時(shí)追加工作費(fèi)用。

　　承辦律師應(yīng)合理使用工作費(fèi)用。工作費(fèi)用如有剩余，應(yīng)在合同終止后交還甲方。

　　第六條支付方式

　　甲方應(yīng)按以下方式支付律師費(fèi)及預(yù)支工作費(fèi)用：甲方在簽署本協(xié)議三天內(nèi)支付律師費(fèi)萬(wàn)元。工作費(fèi)用按實(shí)際支付。

　　甲方逾期支付律師費(fèi)或工作費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同或暫停工作直致甲方自行糾正時(shí)止。

　　第七條合同的變更和解除

　　(一)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以變更或者解除本合同。

　　(二)因甲方追加委托事項(xiàng)或因增加訴訟當(dāng)事人，當(dāng)事人一方提出反訴、反請(qǐng)求等重大訴訟事件導(dǎo)致代理事項(xiàng)增多的情況時(shí)，乙方有權(quán)增加律師代理費(fèi)。

　　甲方應(yīng)當(dāng)合理地追加。否則，乙方僅在原委托范圍內(nèi)工作。

　　(三)甲方不應(yīng)無(wú)正當(dāng)理由要求變更或解除合同，所謂“無(wú)正當(dāng)理由”包括但不限于下列事項(xiàng)：

　　1、甲方單方面又委托其他律師事務(wù)所的律師代理的;

　　2、乙方接受委托后，甲方以乙方收費(fèi)過高為由要求退費(fèi)或減少費(fèi)用的;

　　3、甲方作為被告時(shí)，承辦律師已經(jīng)投入工作，而原告方撤訴的;

　　4、承辦律師已經(jīng)投入工作，而甲方與其他當(dāng)事人自行和解或放棄委托事項(xiàng)的;

　　5、其他非因乙方或者承辦律師的原因，甲方不合理的單方變更、解除合同的。

　　(四)若甲方無(wú)正當(dāng)理由擅自變更、解除合同;或隱瞞事實(shí)，弄虛作假;或利用律師提供的服務(wù)從事違法活動(dòng);或堅(jiān)持不合法或不合理要求;或不按法院等有關(guān)部門合法要求繳納有關(guān)費(fèi)用、提供有關(guān)擔(dān)保;或不按本協(xié)議約定支付有關(guān)費(fèi)用，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，已收費(fèi)用不予退還，依本協(xié)議應(yīng)收而尚未收取的費(fèi)用，乙方有權(quán)向甲方追索。

　　(五)若乙方無(wú)正當(dāng)理由擅自變更、解除合同，或承辦律師在工作中嚴(yán)重違反《律師法》，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方應(yīng)向甲方部分或全部退還所收費(fèi)用(不包括已發(fā)生的工作費(fèi)用)。

　　第八條爭(zhēng)議的解決

　　本合同已由乙方向甲方充分說明并經(jīng)雙方充分協(xié)商，甲方不存在歧義。甲、乙雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議

　　提交深圳仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

　　第九條合同有效期

　　本合同有效期自雙方簽署之日起，至本案本審終結(jié)或止。如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴、執(zhí)行，雙方應(yīng)另行訂立合同，乙方在收取律師費(fèi)上給予甲方優(yōu)惠。

　　本合同之簽署應(yīng)經(jīng)甲方加蓋公章和法定代表人(或授權(quán)代表)簽字(若甲方為自然人，應(yīng)由其本人或其代理人簽字)，并經(jīng)乙方加蓋公章和承辦律師簽字。

　　如對(duì)本委托合同條款有增刪，雙方應(yīng)在修改處簽字并加蓋公章。

　　第十條其他

　　本合同正式一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，承辦律師執(zhí)壹份，各份文本具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　委托合同范本篇7

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方代理銷售甲方所開發(fā)建設(shè)的大廈(花園、別墅、公寓等)事宜達(dá)成一致協(xié)議。

　　一、甲方責(zé)任

　　1.提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書。

　　2.提供所委托銷售項(xiàng)目的有關(guān)批文，包括物業(yè)名稱證明、立項(xiàng)批復(fù)、土地使用證、土地出讓合同、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程開工許可證、商品房預(yù)售或銷售許可證等文件的復(fù)印件。

　　3.提供上述項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙、裝修標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)文件，提供上述項(xiàng)目周圍環(huán)境及土地使用情況、建設(shè)情況及交通狀況等資料和文件。

　　二、乙方責(zé)任

　　1.根據(jù)市場(chǎng)情況制定銷售計(jì)劃，安排銷售時(shí)間表。

　　2.在甲方幫助下，安排客戶實(shí)地考察并介紹項(xiàng)目當(dāng)?shù)丨h(huán)境。

　　3.乙方與客戶接洽之后，以傳真方式與甲方聯(lián)系，確認(rèn)客戶。凡經(jīng)甲方確認(rèn)后的客戶，成交后均視為乙方成交。

　　4.在甲方與客戶正式簽署售樓合同之前，以代理人身份與客戶簽署有關(guān)認(rèn)購(gòu)意向書，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排客戶與甲方正式簽署買賣合同。

　　三、銷售價(jià)格

　　本物業(yè)第一期銷售價(jià)格暫定為每平方米____元。

　　四、代理傭金

　　甲乙雙方同意代理傭金為房?jī)r(jià)的2%，傭金在客戶與甲方正式簽署買賣合同時(shí)全部支付。

　　五、代理期限與銷售面積

　　甲方同意乙方的.代理期限為半年，從雙方簽訂本協(xié)議之日起計(jì)算，在代理期間，乙方須售出____平方米。

　　六、違約責(zé)任

　　如在代理期限內(nèi)乙方未按合同規(guī)定銷售出____平方米的物業(yè)即構(gòu)成違約，雙方另行確定對(duì)違約行為的處理。

　　七、廣告宣傳

　　甲方同意支付所有與銷售有關(guān)的廣告費(fèi)用，廣告分為三期，分別在報(bào)和報(bào)上刊出。

　　八、爭(zhēng)議解決

　　甲乙雙方同意由本代理協(xié)議產(chǎn)生的一切糾紛，均采用友好協(xié)商的方法予以解決，如果協(xié)商的方法不能解決，雙方一致同意將爭(zhēng)議提到北京仲裁委員會(huì)予以仲裁，仲裁的裁決是終局的。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方代表蓋章簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　委托合同范本篇8

　　委托人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　受托人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《城市房地產(chǎn)中介服務(wù)管理規(guī)定》及其他法律法規(guī)，委托人和受托人本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條委托權(quán)限甲方選擇以下第

　　種委托權(quán)限。

　　1.甲方全權(quán)委托乙方代為辦理本合同第二條委托事項(xiàng)，代為行使甲方的權(quán)利、義務(wù)，在委托權(quán)限、期限內(nèi)乙方以代理人的身份直接與第三人洽談委托事項(xiàng)，開展相關(guān)工作，并簽定交易合同，直接到房產(chǎn)管理部門辦理委托事項(xiàng)，其法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2.甲方一般委托乙方代為辦理本合同第二條委托事項(xiàng)，乙方為甲方提供咨詢、勞務(wù)方面的服務(wù)，協(xié)助甲方達(dá)成交易并簽定合同，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二條委托事項(xiàng)：

　　1.交易意向：甲方委托乙方提供項(xiàng)代理服務(wù)。

　　(1)出售 (2)出租 (3)置換 (4)求購(gòu) (5)求租

　　第三條限制交易的情況：

　　如該房地產(chǎn)有以下限制交易的情況，甲方不得委托乙方為其代理交易，否則由此引起的一切法律及賠償責(zé)任概由甲方承擔(dān)。同時(shí)乙方有權(quán)拒絕甲方委托的下列服務(wù)或在履行中發(fā)現(xiàn)下列情況后隨時(shí)終止合同。

　　1、被司法機(jī)關(guān)查封、罰沒、財(cái)產(chǎn)保全等;

　　2、屬公告拆遷范圍，即將實(shí)施拆遷;

　　3、已作為抵押擔(dān)保物，未經(jīng)抵押權(quán)同意或告知受讓人的;

　　4、共有人或同住家庭成員沒有達(dá)成一致意見的;

　　5、其他法律、法規(guī)限制交易的情況。

　　第四條甲方的責(zé)任：

　　1、甲方在委托乙方代理上述房地產(chǎn)交易事項(xiàng)后，不得再委托他人重復(fù)代理，若發(fā)生多頭委托的情況，視為違約處理，由甲方向乙方支付違約金，違約金。

　　2、凡是乙方提供的房源或客戶，甲方應(yīng)充分尊重乙方的'代理權(quán)及勞動(dòng)成果，恪守本合同約定，不得擅自將乙方提供的房源推薦給第三人，或未經(jīng)乙方許可，私自與乙方提供的客戶聯(lián)系，并進(jìn)行交易，若發(fā)生此種情況，視為違約處理，由甲方向乙方支付違約金，違約金

　　3、經(jīng)過乙方代理成功的交易，甲方應(yīng)將簽定交易合同的準(zhǔn)確時(shí)間及地點(diǎn)告知乙方，由乙方協(xié)助甲方辦理。

　　4、甲方向乙方提供代理交易的房地產(chǎn)權(quán)證應(yīng)真實(shí)、合法、無(wú)糾紛、并且房地產(chǎn)交易手續(xù)完備。

　　5、及時(shí)向乙方支付傭金。

　　第五條乙方的責(zé)任：

　　1、將甲方的委托信息進(jìn)行廣泛傳播，并運(yùn)用其客戶網(wǎng)絡(luò)為甲方尋找房源或促銷。

　　2、及時(shí)向甲方通報(bào)其委托事項(xiàng)的真實(shí)進(jìn)展情況及市場(chǎng)供求情況。

　　3、陪同甲方及客戶看房，如實(shí)介紹房地產(chǎn)基本情況，協(xié)助甲方洽談并簽定交易合同，在成交價(jià)格、付款方式、房屋交割、交易登記及產(chǎn)權(quán)過戶等方面為甲方提供咨詢服務(wù)。

　　4、不得向客戶或第三人作虛假承諾或廣告宣傳，因此而給甲方造成損害的，視為違約處理，由乙方向甲方支付違約金，違約金。

　　5、為甲方保守商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私。

　　6、根據(jù)市場(chǎng)及客戶要求需變更委托事項(xiàng)或轉(zhuǎn)移委托的，乙方應(yīng)征得甲方得同意，并另行簽定書面補(bǔ)充協(xié)議。乙方不得超越委托權(quán)限或范圍開展工作。超越授權(quán)或擅自變更委托的視為違約處理，由乙方向甲方支付違約金，違約金。

　　7、乙方不得向甲方收取傭金以外的任何費(fèi)用。

　　8、乙方同時(shí)接受交易雙方委托的，應(yīng)向雙方當(dāng)事人如實(shí)說明情況，在雙方同時(shí)允許的情況下，方可辦理委托事項(xiàng)。

　　第六條委托期限：

　　此委托自年月日至年月日止，委托期到，若甲方未提出終止合同的書面請(qǐng)求，則本合同有效期順延，續(xù)約期為個(gè)月。

　　第七條傭金：

　　乙方完成甲方所委托事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付傭金，其金額為成交額的 %，或按月租金額

　　第八條付款方式及期限：甲方按下列第 1、一次性付款：2、分期付款：3、其他付款方式：

　　第九條甲方所付傭金以乙方加蓋印章的財(cái)務(wù)專用章為收款憑據(jù)(稅收發(fā)票)。

　　第十條違約責(zé)任：

　　若一方違反本合同的約定，由違約方支付違約金給受約方，違約金按交易合同金額的 %計(jì)算。

　　第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，可選擇下列第項(xiàng)方式解決。

　　1、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條其他約定;

　　種方式按期付款。 %支付。

　　第十三條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章即刻生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托合同范本篇9

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　試驗(yàn)方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　施工方： (以下簡(jiǎn)稱丙方)

　　為了保證項(xiàng)目的施工質(zhì)量，甲方將有關(guān)檢測(cè)試驗(yàn)工作委托給乙方完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)就有關(guān)事宜達(dá)成如下合同條款,以據(jù)共同信守。

　　一、工程概況

　　工程地址：西陵區(qū)20xx年既有建筑外立面綜合整治項(xiàng)目二標(biāo)段

　　建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　　施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　　二、檢測(cè)項(xiàng)目

　　甲、丙方委托乙方檢測(cè)的檢測(cè)項(xiàng)目包括(以打“√”為準(zhǔn))：

　　√見證取樣類檢測(cè) √主體結(jié)構(gòu)工程檢測(cè) √設(shè)備安裝工程檢測(cè) □地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)□鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè) □室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) □變形測(cè)量 □建筑節(jié)能檢測(cè) □水質(zhì)檢測(cè) □基坑監(jiān)測(cè) □安全防護(hù)用品檢測(cè)

　　□其他：。具體的檢測(cè)項(xiàng)目、數(shù)量、依據(jù)及檢測(cè)參數(shù)見附件一。

　　三、收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

　　1、收費(fèi)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行省物價(jià)局、省建設(shè)廳《關(guān)于湖北省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(鄂價(jià)房服[20xx]20號(hào)文)70%收取。

　　2、見證取樣類檢測(cè)(建筑材料檢測(cè))，主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、設(shè)備安裝工程檢測(cè)、安全防護(hù)用品檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用由施工單位支付，其他類檢測(cè)費(fèi)用(包括宜市住[20xx]117號(hào)文件范圍內(nèi)的檢測(cè))由甲方支付。

　　四、付款方式

　　經(jīng)雙方協(xié)商，在領(lǐng)取相應(yīng)檢測(cè)報(bào)告時(shí)按該報(bào)告所產(chǎn)生的費(fèi)用據(jù)實(shí)決算。

　　五、甲方義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)保證見證取樣檢測(cè)工作由乙方承擔(dān)，督促施工單位向乙方提交與項(xiàng)目檢測(cè)有關(guān)的`相關(guān)資料。

　　2、督促施工單位及時(shí)通知乙方工程進(jìn)展情況，按乙方要求做好檢測(cè)試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作。

　　3、督促施工單位按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及省市相關(guān)規(guī)定取樣、送樣，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目至少提前一個(gè)工作日通知乙方，以便乙方做好測(cè)前準(zhǔn)備和工作安排。

　　4、協(xié)調(diào)工程建設(shè)相關(guān)單位配合乙方共同完成檢測(cè)試驗(yàn)工作。

　　六、乙方義務(wù)

　　1、指導(dǎo)甲方、監(jiān)理、施工單位做好檢測(cè)前準(zhǔn)備工作，提供相關(guān)咨詢。

　　2、根據(jù)甲方、監(jiān)理、施工單位要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，組織人員、設(shè)備按雙方約定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)工作，并保證在承諾的時(shí)間范圍內(nèi)完成檢測(cè)試驗(yàn)工作。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目的交通運(yùn)輸。

　　4、嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)出具的檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　5、按照我站報(bào)告承諾時(shí)限向甲方、監(jiān)理、施工單位提供檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告一式四份。

　　6、負(fù)責(zé)本方人員及設(shè)備的安全。

　　七、丙方義務(wù)

　　1、丙方應(yīng)向乙方提交與項(xiàng)目檢測(cè)有關(guān)的相關(guān)資料。

　　2、按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及省市相關(guān)規(guī)定取樣、送樣，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目至少提前一個(gè)工作日通知乙方，以便乙方做好測(cè)前準(zhǔn)備和工作安排。

　　3、按第三條規(guī)定及時(shí)支付檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)用。

　　八、違約責(zé)任

　　合同簽訂后，三方應(yīng)恪守合同條款，若某方違約，違約方應(yīng)向未違約方支付違約金(檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)用總額的5%)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　九、其他約定的事項(xiàng)

　　1、本合同如有其它未盡事宜，需經(jīng)三方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容抵觸。

　　2、本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，三方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。

　　3、本合同一式七份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，丙方執(zhí)二份，監(jiān)督站執(zhí)一份，經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章后生效，并在市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站備案。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　經(jīng)辦人：

　　法人代表：

　　單位地址：

　　聯(lián)系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　丙方(公章)：

　　經(jīng)辦人：

　　法人代表人：

　　單位地址：

　　聯(lián)系電話：

　　開戶銀行：

　　賬號(hào)：

　　經(jīng)辦人：

　　法人代表：

　　單位地址：

　　聯(lián)系電話：

　　開戶行：

　　年月日

　　委托合同范本篇10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項(xiàng)目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規(guī)格：

　　總計(jì)：施工面積____________平方米。

　　3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.工程開工日期：______年______月______日

　　5工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　第四條：付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(____年____月__日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))

　　甲方付清工程價(jià)款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的`，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第七條：合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第八條：合同生效

　　1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式___份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)

　　電話：電話：

　　委托合同范本篇11

　　甲方(委托評(píng)估方)：_____________________________________________________

　　住所：__________________________________________________________________

　　乙方(受托評(píng)估方)：_____________________________________________________

　　住所：__________________________________________________________________

　　一、評(píng)估范圍

　　根據(jù)甲方的委托，本項(xiàng)目評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍為：____________________________。

　　二、評(píng)估的目的

　　甲方設(shè)定本次評(píng)估目的為：________________________________________________。

　　三、評(píng)估內(nèi)容(價(jià)值類型)

　　本次委托評(píng)估內(nèi)容為：____________________________________________________。

　　四、評(píng)估基準(zhǔn)日

　　甲方設(shè)定本次評(píng)估基準(zhǔn)日是：________年________月________日。

　　五、甲乙雙方的責(zé)任

　　(一)甲方的責(zé)任

　　1.甲方保證估價(jià)對(duì)象的安全完整，對(duì)所提供的資料真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。

　　3.甲方應(yīng)積極配合評(píng)估工作，對(duì)乙方派出的有關(guān)工作人員提供必要的工作條件。

　　4.甲方按本合同的規(guī)定及時(shí)足額支付評(píng)估費(fèi)用。

　　(二)乙方的責(zé)任

　　2.乙方在評(píng)估過程中，應(yīng)自覺維護(hù)甲方及相關(guān)當(dāng)事人各方的正當(dāng)利益。

　　3.在評(píng)估過程中，乙方應(yīng)與甲方充分交換意見，對(duì)甲方提出的真實(shí)、客觀、合理的意見應(yīng)當(dāng)予以充分考慮。

　　六、評(píng)估報(bào)告使用者

　　評(píng)估報(bào)告使用者為________________和國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的評(píng)估報(bào)告使用者。

　　七、評(píng)估報(bào)告提交期限和方式

　　乙方向甲方出具的評(píng)估報(bào)告正本一式________份。

　　八、評(píng)估服務(wù)費(fèi)總額、支付時(shí)間和方式

　　九、合同的有效期間

　　本委托合同書一式兩份，各方各執(zhí)一份，同具法律效力。本合同自簽署之日起生效，并在本合同事項(xiàng)全部完成日之前有效。

　　十、約定事項(xiàng)的變更

　　十一、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決

　　1.在本委托合同執(zhí)行過程中如因委托方的變更或延誤，本委托合同的履行將順延;如甲單方終止本委托合同，甲方應(yīng)支付受托方已付出的'相應(yīng)費(fèi)用，但不得高于本項(xiàng)目收費(fèi)總額。

　　十二、其他事項(xiàng)

　　2.提供必要的資料并保證所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性、恰當(dāng)使用評(píng)估報(bào)告是甲方和相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

　　3.其他有關(guān)事項(xiàng)：

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權(quán)簽約代表：授權(quán)簽約代表：

　　電話：電話：

　　____年____月__日____年____月__日

　　合同簽訂地點(diǎn)：

　　委托合同范本篇12

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　電話：

　　乙方（開發(fā)方）：

　　地址：

　　電話：

　　甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，開發(fā)供應(yīng)商管理系統(tǒng)，雙方就合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合作方式

　　1、乙方根據(jù)甲方的要求定制開發(fā)供應(yīng)商管理系統(tǒng)，并向甲方提供技術(shù)培訓(xùn)；甲方向乙方支付費(fèi)用。

　　二、軟件內(nèi)容要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、依據(jù)本合同約定，甲方委托乙方開發(fā)的軟件產(chǎn)品為供應(yīng)商管理系統(tǒng)。

　　2、總體設(shè)計(jì)原則：B/S結(jié)構(gòu)，具有良好擴(kuò)展性。

　　3、軟件的構(gòu)成及功能需求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)甲方確認(rèn)的《功能說明書》為準(zhǔn)。該方案由雙方聯(lián)系人簽字后補(bǔ)充為本協(xié)議的補(bǔ)充條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　三、工作進(jìn)度

　　乙方應(yīng)按如下進(jìn)度計(jì)劃完成開發(fā)任務(wù)。

　　1、確認(rèn)流程及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

　　2、應(yīng)用及服務(wù)端

　　3、測(cè)試、調(diào)整、培訓(xùn)

　　四、費(fèi)用支付

　　1、本項(xiàng)目總費(fèi)用為人民幣_(tái)__________元。

　　2、付款期限：自簽訂之日起至______年______月______日。

　　在乙方按本合同規(guī)定的時(shí)間表完成工作進(jìn)度并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的前提下，甲方將按如下日期向乙方支付：

　　（1）簽訂合同后______日內(nèi)首付合同總額的______%，金額______元。

　　（2）完成項(xiàng)目驗(yàn)收后______日內(nèi)支付合同總額的______%，金額______元。

　　3、上述費(fèi)用包含甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付的所有費(fèi)用，乙方承擔(dān)稅款。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同后日內(nèi)向甲方交付合同總額的正規(guī)發(fā)票。

　　五、權(quán)利和義務(wù)

　　甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、根據(jù)本協(xié)議項(xiàng)目的實(shí)際需要和乙方的要求提供協(xié)助，并提供有關(guān)的資料，報(bào)表及文檔等，甲方保證提供的所有資料完整、真實(shí)、合法。

　　2、按本協(xié)議約定支付軟件開發(fā)費(fèi)用。

　　3、甲方有權(quán)免費(fèi)實(shí)施開發(fā)成果，包括甲方可以自己實(shí)施、許可他人實(shí)施，或者與第三方合作實(shí)施開發(fā)成果。

　　4、甲方有權(quán)享受乙方提供的終身技術(shù)支持服務(wù)。

　　乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、按照甲方提供的材料按時(shí)完成本協(xié)議規(guī)定的軟件開發(fā)工作。

　　2、免費(fèi)為乙方提供培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為該軟件的安裝與操作方法，幫助甲方員工掌握該開發(fā)成果，并達(dá)到能夠解決簡(jiǎn)單故障的水平。

　　3、依協(xié)議收取軟件開發(fā)費(fèi)用。

　　4、乙方在軟件交付運(yùn)行后應(yīng)當(dāng)提供終身技術(shù)支持服務(wù)。一旦甲方的系統(tǒng)發(fā)生軟件故障，乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方書面或郵件形式發(fā)出的通知后12小時(shí)內(nèi)解決該故障。如乙方?jīng)]有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決該故障，甲方有權(quán)要求乙方賠償因該故障給甲方造成的全部損失。

　　5、在軟件開發(fā)過程中，所有產(chǎn)生的與甲方有關(guān)的技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，未經(jīng)甲方書面同意乙方不得泄漏或轉(zhuǎn)讓給第三方，開發(fā)成果未經(jīng)甲方同意不得泄漏或轉(zhuǎn)讓給第三方。本款規(guī)定的效力及于乙方的所有雇用人員。

　　六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款

　　1、因本協(xié)議產(chǎn)生的開發(fā)成果（包括源代碼、系統(tǒng)技術(shù)文檔、軟件、數(shù)據(jù)等）由甲方享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得許可第三方閱讀、使用或復(fù)制。

　　2、乙方保證其開發(fā)成果及其開發(fā)過程不侵犯第三人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如第三方以該產(chǎn)品侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由提起訴訟，乙方將以自己的費(fèi)用解決問題，并賠償因此給甲方造成的損失。

　　七、協(xié)議的補(bǔ)充、變更、終止

　　如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)本協(xié)議現(xiàn)有內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、變更、修改，由雙方或任何一方提出補(bǔ)充、變更、修改的建議和方案，經(jīng)雙方協(xié)商并達(dá)成統(tǒng)一意見后，以書面形式確認(rèn)，并由雙方簽字后補(bǔ)充為本協(xié)議的補(bǔ)充條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　八、違約責(zé)任

　　1、雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同，任何一方違反本合同均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　2、由于軟件質(zhì)量低劣未達(dá)到合同中約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工期延誤或乙方有其他違反本合同條款行為的.，甲方隨時(shí)享有單方解除本合同的權(quán)利，并享有就由于上述原因造成甲方的全部損失（包括但不限于甲方在此之前支付的所有開發(fā)費(fèi)用、甲方為軟件開發(fā)訂購(gòu)的所有設(shè)備款項(xiàng)、甲方由于軟件開發(fā)失敗而遭受的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的損失）向乙方要求賠償?shù)臋?quán)利。

　　3、在本合同履行過程中，由于乙方原因?qū)е萝浖_發(fā)失敗的，由乙方承擔(dān)由此為甲方造成的全部損失（包括但不限于甲方在此之前支付的所有開發(fā)費(fèi)用、甲方為軟件開發(fā)訂購(gòu)的所有設(shè)備款項(xiàng)、甲方由于軟件開發(fā)失敗而遭受的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的損失）

　　4、除非經(jīng)甲方書面認(rèn)可，乙方未能按期完成本合同項(xiàng)目的，則每逾期一天向甲方支付合同總款項(xiàng)______%的違約金。

　　5、乙方擅自將合同項(xiàng)目的全部或部分轉(zhuǎn)讓委托給第三方，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)立即返還所有甲方支付的費(fèi)用，并支付違約金，違約金為合同總款項(xiàng)的______%。

　　九、爭(zhēng)議解決

　　若在履行本合同的過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。對(duì)于經(jīng)協(xié)商不能解決的爭(zhēng)議，任何一方均可將爭(zhēng)議提交____________人民法院進(jìn)行裁決。

　　十、其他

　　本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方（簽章）：

　　代表（簽字）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽訂地點(diǎn)：

　　乙方（簽章）：

　　代表（簽字）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽訂地點(diǎn)：

　　委托合同范本篇13

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　一、甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，就煤炭買賣事宜自愿簽訂本合同。

　　二、甲方所售各批次煤炭均必須符合下列規(guī)格及質(zhì)量要求：

　　(二)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　灰份(Ad)≤ 硫份(St)≤ 計(jì)量水份揮發(fā)份(Vdaf)17～28% 粘結(jié)指數(shù)(G值)≥80

　　三、甲方以汽車運(yùn)輸方式將煤炭運(yùn)至交貨地點(diǎn)乙方指定地點(diǎn)交貨，運(yùn)費(fèi)及卸貨前其他一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　四、甲方所交付的煤炭數(shù)量以乙方過磅計(jì)量為準(zhǔn)，如甲方有異議，應(yīng)在卸貨前向乙方提出，否則視為無(wú)異議，在異議提出后，由甲乙雙方共同指定的過磅地點(diǎn)過磅，并且以該磅過磅的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、甲方所交付的煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果以乙方為準(zhǔn)。如甲方有異議，雙方共同取樣，交煤監(jiān)所化驗(yàn)，以煤監(jiān)所的化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、煤炭初始單價(jià)為1340元/噸(含調(diào)節(jié)基金、含增值稅的'一票包到價(jià))，預(yù)付貨款500萬(wàn)，然后隨發(fā)貨量支付。

　　1、灰份Ad的增減價(jià)：

　　①、區(qū)段一(Ad<11.50%部分)Ad≤10.50%，從10.50%起每降0.10%加價(jià)3元/噸;10.50

　　②、區(qū)段二(11.50%≤Ad≤12.50%部分)從10.50%起每增加0.10%減價(jià)5元/噸。

　　③、區(qū)段三(12.50%

　　④、區(qū)段四(Ad>13%部分)，按800元/噸結(jié)算。

　　2、硫分St減價(jià)條款：

　　①、區(qū)段一(St≤1.40%部分)，St>0.80%從0.80%起每升0.10%減價(jià)3元/噸。

　　②、區(qū)段二(St>1.40%部分)從0.80%起每升0.10減價(jià)5元/噸。

　　3、粘結(jié)指數(shù)G值的減價(jià)條款：

　　①、區(qū)段一(G≥80部分)扣價(jià)一：G值≥80不扣價(jià)，否則每降1減價(jià)3 2元/噸。

　　②、區(qū)段二(75≤G<80部分)扣價(jià)二：從80起每降1減價(jià)5元/噸。 ③、區(qū)段三(G<75部分)扣價(jià)三：從80起每降1減價(jià)7元/噸。

　　4、揮發(fā)分Vdaf減價(jià)條款：

　　①、區(qū)段一(Vdaf≤17%部分)：從17%起每降1%減價(jià)5元/噸。

　　②、區(qū)段二(Vdaf≥28%部分)：從25%起每升1%減價(jià)5元/噸。

　　5、減量減價(jià)條款

　　甲乙雙方約定3萬(wàn)噸/月，遇客觀因素(天氣、政府行為、災(zāi)害等)不能運(yùn)煤的，每月基量按照25000噸，每噸20元支付給乙方。

　　七、結(jié)算方式：甲方按照乙方所銷售焦廠的結(jié)算單為準(zhǔn)。質(zhì)量數(shù)量的獎(jiǎng)扣歸甲方所有。甲方確保乙方在經(jīng)營(yíng)過程中的利潤(rùn)每噸不少于20元。

　　八、甲方應(yīng)在結(jié)算3日內(nèi)根據(jù)結(jié)算結(jié)果向乙方開具17%合法的增值稅防偽稅控專用發(fā)票，慚愧方于收到甲方開具的增值稅發(fā)票起3日內(nèi)向甲方付清尚欠貨款(轉(zhuǎn)賬費(fèi)用由甲方承擔(dān))。若甲方在上述期限未向乙方足額開具發(fā)票的，視為甲方違約，甲方除應(yīng)承擔(dān)本合同第九條約定的違約責(zé)任外，還應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。

　　九、因本合同的效力或因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。一方不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以向乙方住所地人民法院提起訴訟。本合同無(wú)效、被撤銷或終止的，不影響本條的效力。

　　十、其他約定

　　1、甲方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅務(wù)檢是中發(fā)現(xiàn)供方所開具給需方的發(fā)票有 3虛開、代開或?qū)偌?發(fā)票等違反稅法規(guī)定的行為，給需方造成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交滯納金、罰款等經(jīng)濟(jì)損失的，一律由供方承擔(dān)損失責(zé)任。

　　2、煤炭?jī)r(jià)格隨行就市。市場(chǎng)行情發(fā)生了變化，雙方應(yīng)另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定價(jià)格。

　　十一、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持三份。

　　十二、本合同自雙方簽字或蓋章及傳真件之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托合同范本篇14

　　委托人：

　　受托人：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家的有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容等事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

　　一、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目名稱：地點(diǎn)：

　　二、協(xié)議內(nèi)容：委托受托人為的服務(wù)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)本工程的比選招標(biāo)代理工作。

　　服務(wù)內(nèi)容：發(fā)送考察邀請(qǐng)書，編制、發(fā)送考察文件，組織勘察現(xiàn)場(chǎng)和收發(fā)答疑協(xié)助組建評(píng)審委員會(huì)，組織評(píng)審會(huì)議。

　　三、協(xié)議價(jià)款

　　受托人對(duì)本項(xiàng)目收取咨詢服務(wù)費(fèi)用共計(jì)元(大寫：)受托人服務(wù)內(nèi)容完成,達(dá)到委托人要求且經(jīng)，委托人核實(shí)確認(rèn)后5日之內(nèi)支付給受托人,受托人3日內(nèi)出具正規(guī)足額發(fā)票。

　　四、協(xié)議訂立

　　協(xié)議訂立時(shí)間：年月日

　　協(xié)議訂立地點(diǎn)：

　　五、協(xié)議生效

　　本協(xié)議雙方簽字或蓋章后生效。

　　六、協(xié)議份數(shù)

　　雙方約定本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　七、違約責(zé)任

　　本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行，若有違反，則應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任，如委托方在約定時(shí)間內(nèi)不支付咨詢費(fèi),則每遲延一日,按應(yīng)支付金額的千分之一支付違約金,如乙方組織不力,致使委托方工程進(jìn)度受影響的則每遲延一日,按合同總金額的百分之一支付違約金，如因此給甲方造成損失的'，須賠償甲方的損失。

　　八、爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則提交本合同履行地人民法院訴訟解決。

　　委托人(蓋章)

　　聯(lián)系電話：

　　受托人(蓋章)：聯(lián)系電話： : 年 2 日：日期月

【委托合同】相關(guān)文章：

委托合同05-16

委托合同11-29