拖欠工程款起訴狀
拖欠工程款起訴狀1
起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司
企業(yè)性質(zhì)：集體
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)與民用建筑.
流動(dòng)資金：169.5萬(wàn)元
何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)
地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________
開(kāi)戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________
法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________
相關(guān)法律知識(shí)
拖欠工程款怎么辦
拖欠工程款起訴
惡意拖欠工程款
拖欠工程款案例
拖欠工程款的訴訟時(shí)效
被告單位(全稱)：______市職工教育培訓(xùn)中心
地址：________市_______-______路________號(hào)
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實(shí)和理由：
______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979.30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無(wú)理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《民法典》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的.貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
訴訟請(qǐng)求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;
(二)結(jié)算零建工程款：174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88ig;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979.30元
以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006.83元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：1.本狀副本1份;
2.書證28件。
拖欠工程款起訴狀2
原告：xxx，女，x族，19xx年xx月xx日生，住xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)院x號(hào)樓x號(hào)。電話xxxxxxxxxxx
被告：xxxx有限公司
住址：xx市xx區(qū)xx路x號(hào)
法定代表人：xxx職務(wù)：xx電話:xxxxxxx
被告：xxx有限公司
住址：xx市x路x號(hào)
法定代表人：xxx職務(wù)：xx電話：xxxxxxx
被告：xxx，男，x族，19xx年xx月xx日生，住xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)院x號(hào)樓x號(hào)。電話xxxxxxxxxxx
訴訟請(qǐng)求
請(qǐng)求被告支付拖欠原告的工程款x萬(wàn)元及利息x元，共計(jì)xx元；
本案的.訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
20xx年xx月xx日，原告與被告xxx簽訂《做工協(xié)議》，由原告承建x樓的部分工程（該工程是被告xxx有限公司承建被告xxx有限公司xx城項(xiàng)目，而xxx有限公司又將該項(xiàng)目部分轉(zhuǎn)包給被告xxx）。工程完工后，原告與xxx對(duì)原告承建的工程量進(jìn)行了結(jié)算，但至今尚有x萬(wàn)元的工程款未支付給原告。后原告一直催促被告支付工程款，被告以種種理由推脫。無(wú)奈為維護(hù)原告的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條訴至貴院，懇請(qǐng)依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人：
年 月 日
拖欠工程款起訴狀3
起訴單位：（全稱）
法定代表人：
被告單位：（全稱）______________市職工教育培訓(xùn)中心
地址：
訴訟請(qǐng)求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：
（一）付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款________元；
（二）結(jié)算零建工程款：_______元減去甲方墊付的材料款_______元，應(yīng)付給乙方工程款_______元；
（三）賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金______；______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)________元；
以上三項(xiàng)合計(jì)，共__________元
事實(shí)和理由：
______年______月______日，______________縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡(jiǎn)稱乙方）同______市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下簡(jiǎn)稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為_(kāi)_____元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日；竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)_______天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的_______余名職工無(wú)活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)_______元。甲方雖然承擔(dān)了_______元的誤工費(fèi)，但尚有_______元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書（附原印件）。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。
從______年______月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的'工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無(wú)理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《民法典》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和（建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
此致
___________人民法院
起訴單位：_______________
公司（蓋章）
_________年_________月________日
附：
1、狀副本_____份
2、證據(jù)材料_____份
【拖欠工程款起訴狀】相關(guān)文章：
拖欠工程款起訴狀11-02
拖欠工程款起訴狀范文06-28
拖欠工程款起訴狀范本05-19
拖欠工程款起訴狀(優(yōu)秀)07-18
拖欠工程款起訴狀范本11-08
2017拖欠工程款起訴狀范本06-28
拖欠工程款起訴狀3篇11-03
拖欠工程款起訴狀4篇11-10