工程欠款糾紛起訴狀
工程欠款糾紛起訴狀1
原告：XX市XX混凝土有限公司,地址：XXXX區XXX工業園區。
法定代表人：XXX，男，職務執行董事，聯系方式：XXXXXXX。
委托代理人：XXX，XX律師事務所律師(實習律師)，XXXXXXXX。
被告：XX市XX建集團有限公司，住址：XX省XXX市XX街XX號。
法定代表人：XXX，男，職務董事長，聯系方式：XXXXXXX。
被告：XX市XX建集團XX煤業有限公司工程項目部，住址：XX省XXX市XX街XX號。
負責人：XXX項目經理，聯系方式：XXXXXXX。
訴訟請求
1、判決被告支付混凝土工程欠款XXXXXXX元；
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至XXXX年XX月XX日的違約金XXXX元；
3、判決被告支付從XXXX年XX月XXX日至付清所有欠款時的違約金；
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
被告XX建集團有限公司承建XX煤業有限公司XXXX招待所工程并成立項目部具體負責工，XXXX年XXX月XXX日XX建集團XX煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之后原告按合同約定按質按量完成了供應。截止XXXX年XX月XX日被告XX建集團有限公司尚欠原告工程款XXXX元，但至今被告未支付該款項。
合同約定：“甲方在乙方供貨X日前應先付總額XX%的備料款，批量供應后辦理結算付款，并付款到總額的`XX%，留X%尾款在乙方將本批量R28d砼強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件后，被告與原告對帳并與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。
最高人民法院關于審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20xx]14號)第二十四條規定：“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。”第十七條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：“利息從應付工程價款之日計付。”由于所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高于中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。
由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。
此致
XX市人民法院
原告：XX市XX混凝土有限公司
XXXX年XX月XX日
工程欠款糾紛起訴狀2
起訴單位：
地址：
法定代表人姓名：
被告單位（全稱）：
地址：
法定代表人姓名：
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠償乙方經濟損失：
（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元；
（二）結算零建工程款：______元減去甲方墊付的材料款______元，應付給乙方工程款_______元；
（三）賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金_____元；______年______月至______月設備閑置費________元；
以上三項合計，共_________元。
事實和理由：
______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的`是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干，機具設備長期無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
此致
____________人民法院
起訴單位：____________
________年_______月_____日
工程欠款糾紛起訴狀3
起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司
企業性質：集體
經營范圍：工業與民用建筑。
流動資金：169. 5萬元
何時經何部門批準開業：______年______月份經______縣基建局批準
地址：______縣______鄉______電話：______________________
開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________
法定代表人姓名：_________職務：_________
被告單位(全稱)：______市職工教育培訓中心地址：________市_______ -______路________號
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由：
______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的`結算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二)結算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元
以上三項合計，共2420xx.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：1.本狀副本1份;
2.書證28件。
工程欠款糾紛起訴狀4
原告:崔xxx,男,漢族,1xxx年12月8日出生，住xx省日照市莒縣店子集鎮姜莊村。
被告：山東xxx信息工程有限公司，住所地：xx市市中區--路--號，聯系電話：--。
法定代表人：張xx職務：董事長
被告：山東xx技術工程有限公司，住所地：xx市--路--號，聯系電話：
法定代表人：職務：
訴訟請求
1、依法判決第一被告支付工程款25.8928萬元及利息2.31083萬元，被告在欠付工程價款范圍內承擔給負責任;
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
20xx年11月1日和20xx年3月1日原告與被告--信息工程有限公司分別簽定《20xx年基建室外設備施工合作合同》與《合作協議》，由原告負責臨沂、青島地區的基建室外系統硬件工程施工及系統維護。該工程發包方為被告山東--技術工程有限公司。20xx年9月3日原告山東--信息工程有限公司確認臨沂工程款為22.1128萬元,20xx年8月17日確認青島工程款為6.78萬元，合計總價款為28.8928萬元。原告在合同約定期限內完成工程，現已投產使用。被告山東--信息工程有限公司曾于20xx年4月19日給付臨沂合同部分工程款2萬元，20xx年5月31日給付青島合同部分工程款1萬元，剩余工程款25.8928萬元至今未付。原告多次催要，被告無故拒絕支付。為維護原告合法權益，特向人民法院提起訴訟，請貴院依法判決。
此致
xx市--區人民法院
具狀人：
20xx年3月5日
工程欠款糾紛起訴狀5
原告：xx市xxxx空調設備有限公司
法定代表人：謝xx
住所地：
送達地址：xxxx市會展路128號xx國際會展中心十號6C06-08室(周俊奇)收
被告：xx市xxxx建筑裝飾有限公司
法定代表人：王xx，聯系方式：xxxxxxxxxxx
住所地：
經營地：
訴訟請求：
1、判令被告支付合同剩余價款xxxxxxx元
2、判令被告支付違約金xxxx元(計算方式詳見清單)
3、判令被告承擔本案訴訟費
事實與理由：
20xx年4月7日，原告xx市xxxx空調設備有限公司與被告xx市xxxx建筑裝飾有限公司簽訂合同，由原告承包被告發包的xxxxxx項目，被告按照約定進度向原告支付總價款xxxxxxxx元，并應于一年內付清，即應于20xx年4月7日之前付清。原告已于20xx年7月4日安裝完畢，7月11日與被告共同進行調試，運行正常，驗收合格，全面履行了合同義務。現被告截止20xx年6月27日，尚有xxxxxxx元遲遲不支付，原告多次催討均無果。另合同約定，被告未能按照合同規定時間付款，每延遲一天，應向原告支付合同價款總額的1‰的`違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%.從20xx年4月7日至20xx年6月27日，被告共計遲延447天，應當支付違約金為合同價款總額的20%，即xxxx元。
合同約定原被告雙方發生糾紛，協商不能解決的可向原告所在地人民法院提起訴訟。原告催討無望，維權在即，故根據合同約定及合同法、民事訴訟法相關規定向貴院提起訴訟，請法院依法判決。
此致
江北區人民法院
具狀人：
二0一xx年xx月xx日
【工程欠款糾紛起訴狀】相關文章：
工程欠款糾紛起訴狀09-07
工程欠款糾紛起訴狀范文02-16
工程欠款糾紛起訴狀范文06-23
工程欠款糾紛起訴狀(6篇)06-24
工程欠款糾紛起訴狀（通用11篇）07-10
工程欠款糾紛起訴狀合集6篇06-24
工程欠款起訴狀12-11
欠款糾紛民事起訴狀（通用10篇）04-21
工程欠款民事起訴狀10-13