【必備】買賣合同十篇
隨著法律觀念的日漸普及，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的買賣合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
甲方：（需方）___________________乙方：（供方）________________________
依照《民法典》及國家有關法律、專業有關標準、規范等。雙方遵循平等、自愿、誠實、守信的原則，甲乙雙方就此事項達成共識，協商一致達成如下協議：甲方委托乙方制作安裝車庫門。
一、合同價款合同總價款為元，合計人民幣(大寫元。
二、產品規格數量。相見附表。
三、安裝及驗收甲方需提供安裝用電及相關條件。安裝完工后，甲方進行驗收。如在____日內甲方未組織驗收，并未提出異議，視為驗收合格，應為乙方辦理竣工手續并結算工程款。
四、貨款結算甲方須支付不得少于總貨款30%的`預付款，計元，乙方收到預付款開始履行合同內容，貨到工地甲方須支付乙方余款，共計____元。
五、產品售后維修在驗收之日起正常使用________年內，出現質量問題，乙方負責保養、維修、更換零部件。終身維修。
六、其他事項：此工程為交鑰匙工程。
七、如遇不可抗拒因素（自然災害及停電等）造成的延誤工期，乙方不負任何責任。
八、本合同經雙方簽章后生效，并保證按議定條款執行。如有特殊情況要變動合同內容，需經雙方協商同意，如有一方違約，由違約方承擔造成的損失。如有糾紛，雙方協商，協商不成，由合同簽訂地____省____市法院受理、解決。
甲方（需方）：
乙方（供方）：
代表人簽字：
代表人簽字：
________年____月____日
________年____月____日
買賣合同 篇2
20xx年5月，A小姐購買了位于杭州市的一個商品房，并與房產公司簽訂了《商品房買賣合同》，合同約定A小姐需支付房屋全額的30%作為首付款，余款采取按揭貸款方式支付。合同生效后，A小姐到房產公司指定的銀行辦理了房屋按揭貸款手續，并且簽訂了《房屋按揭貸款合同》。
20xx年7月，該樓盤交付，A小姐至現場勘驗，發現房屋的結構及面積都發生了變化，于是，與房產公司協商要求解除《商品房買賣合同》。房產公司同意A小姐的要求，但告知需要貸款銀行予以配合。
【律師點評】：
隨著現金房產市場的不景氣，要求退房的現象越來越多，A小姐的情況具有一定的典型性，律師認為可以從下面二個方面進行分析：
一、A小姐與銀行簽訂的'《房屋按揭貸款合同》與《商品房買賣合同》并非主合同與從合同的關系，不會因為《商品房買賣合同》無效或者解除直接導致《房屋按揭貸款合同》無效或解除。但是兩者又不是單獨的可以分割的兩份獨立合同，因為A小姐與銀行簽訂《房屋按揭貸款合同》的前提是簽訂有有效的《商品房買賣合同》，同時A小姐需要將其購買的房屋作為擔保物抵押給銀行。且辦理按揭的唯一條件是因為需要購買房屋，如果購買房屋這個根本目的不能實現的，則按揭貸款已無意義。
二、《最高人民法院商品房買賣合同司法解釋》第二十四條規定：因商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除，致使商品房擔保貸款合同目的無法實現，當事人請求解除商品房擔保貸款合同的，應予支持。《合同法》第94條規定：因不可抗力導致不能實現合同目的的，當事人可以解除合同。而《商品房買賣額合同》的解除即為基于商品房按揭貸款合同不能實現的特殊條件。所以說，法律賦予了購房人與銀行同樣的解除合同的權利，并且能妥善保護各方的利益。
買賣合同 篇3
合同雙方當事人（須本人親自填寫，并確保所填聯系方式真實可靠，以便能及時取得聯系；如聯系方式發生變化，應及時通知對方：
賣方（甲方）姓名 【身份證號】
地址 聯系電話：
買方（乙方）姓名； 身份證號 ：
地址 聯系電話：
鑒于：
1、甲方系本合同項下拆遷安置房房屋的所有人，且其對房屋的處分已征得該房屋相關權利人的同意；
2、甲方愿意將該拆遷安置房房屋出賣給乙方；
3、乙方愿意購買下述拆遷安置房房屋；
4、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及，《土地使用權證》尚未辦理。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂合同，雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣的拆遷安置房房屋享有完全的處分權，()并保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債務糾紛。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱標的拆遷安置房房屋位于
2、該房屋拆遷安置房面積為 平方米。
第三條 計價方式與價款。
房屋的交易計價方式：每平米 元，合計人民幣 元整（大寫： ）
第四條 付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方自本合同簽訂之日一次性付款。
第五條、房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應當在所取得房地產權屬證書（指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》）之日起法定工作日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所產生的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第六條、爭議的解決方法
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的'，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第七條特別約定：合同簽訂后，如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
第八條、陳述和承諾條款
1、甲方承諾：甲方擁有對本合同項拆遷安置房房屋完全的處分權。
2、乙方承諾：真實地愿意購買本合同拆遷安置房的房屋。
第九條、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，自雙方簽字生效。
第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條、雙方約定的其他事項：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）： 身份證號：
見證人；
其他權利人書面同意聲明：
買賣合同 篇4
編號：[_______] __房交合字（________ ）號
_______年 _________月_________ 日
立合同人：
賣方：____
買方：_____
買賣雙方現就下列房地產買賣，訂立本合同，共同遵守：
一、房地產座落于__市____區____路____街____巷____（里、坊）____號____房，《____證》____證號____號，測量：____圖____幅____地號。
二、該房地產結構____層，使用土地面積為____平方米，出售部位為該屋____樓（棟）____單元（詳見房地產證確權面積），建筑面積為____平方米，連同室內附著設施。
三、買賣雙方議定交易價為人民幣____元，____（大寫：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）簽定本合同時，買方已按房地產交易價___%____元____，（大寫：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）作為定金支付給賣方，余額____元____，（大寫：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整），應在_____房地產交易所（簡稱：交易所）辦理房地產過戶之日支付給賣方。
四、賣方或買方不按規定日期辦理過戶手續，視為違約。
五、簽訂合同后，買方中途不買，合同即告解除，買方無權請求退還定金；賣方中途不賣，合同即告解除，賣方須雙倍退還定金。其中一方提出解除合同，由提出的一方按定金的___%繳納解除合同登記費給交易所；雙方提出解除合同的，解除合同登記費即定金中的20%由雙方各負擔一半。
六、本合同簽訂后，凡違反《___房地產交易管理辦法》（簡稱：《交易管理辦法》）第__條、第___條的，交易所將不予以辦理，賣方應將定金退回買方。交易所將按照《交易管理辦法》第_____條、第_____條規定處理。
七、本合同自雙方簽字，經交易所登記后生效。
八、本合同一式三份，均具有同等法律效力，賣方、買方各執一份，交易所存檔一份。合同履行后，買賣雙方所執合同應交回交易所備案。
立合同人：
買方或委托代理人（簽名）：
賣方或委托代理人（簽名）：
身份證號碼： 身份證號碼：
聯系地址： 聯系地址：
聯系電話： 聯系電話：
賣 方： (以下簡稱甲方)
買 方： (以下簡稱乙方)
見證方： (以下簡稱丙方)
甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的聲明
甲方根據國家規定，已依法取得XX市_________區(縣) 的房屋所有權證書，所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________，建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及XX市房屋上市的有關規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及XX市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 元，價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《XX市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付剩余90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應在簽訂《XX市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。
2、 乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款，甲方對乙方的.逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：
1) 沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它： 。
第八條 關于產權辦理的約定 本協議簽訂后，甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續，并按有關規定申領房屋所有權證。 辦理上述手續時產生的稅費及相關費用，由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議 本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區(縣)交易所留存一份，見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方：
乙 方：
見證方：
____年__月__日
本協議雙方當事人：
轉讓方（以下簡稱甲方）：
工作單位：
住址：
身份證號：
受讓方（以下簡稱乙方）：
工作單位：
住址：
身份證號：
經自愿協商達成一致，甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款，以資共同遵守：
第一條 轉讓房屋的基本情況轉讓房屋（以下簡稱該房屋）位于XX市 區 路 號 單元 層 室，房屋結構為 ，建筑面積 平方米（包括臥室、客廳、衛生間、廚房、陽臺、及其附屬設施），實際使用面積 平方米。
第二條 轉讓價格雙方商定該房屋轉讓價格為（人民幣） 元整，大寫（人民幣） .第三條 付款方式雙方一致同意購房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙同時，乙方應支付購房款 元（大寫 ）；剩余房款 元（大寫 ）在甲方將房屋產權證辦理到乙方名下后，在交付乙方房產證同時由乙方全部支付。甲方在收款時應向乙方出具收據。
第四條 房屋交付甲方應于本合同生效之日起 日內，將上述房屋的全部鑰匙交付乙方，并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收，乙方如無任何異議，視為該房屋情況符合本合同約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
第五條 房屋過戶房屋交付乙方后，甲方應當在 時間內辦理該房屋的過戶手續，將該房屋的產權證辦理到乙方名下，辦理產權證相關費用由甲方承擔。
第六條 甲方的承諾保證甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利，本合同簽訂前該房屋集資、購房款、天然氣管道安裝費、壁掛爐安裝費用、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由甲方全部承擔。
第七條 違約責任。
甲方違反本合同約定，未能在約定時間內交付上述房屋的，每逾期一日，甲方應按乙方已付購房款的萬分之二承擔違約責任；逾期超過三個月時，乙方有權單方解除本合同，甲方應承擔全部購房款20 %的違約金。
乙方違反本合同約定，未能在約定時間內支付約定的購房款，每逾期一日，甲方按應付購房款的萬分之二計算滯納金，逾期超過三個月時，甲方有權單方解除本合同，乙方應承擔全部購房款20%的違約金。
第八條 本合同未盡事宜，由雙方另行協商，并簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。
第九條 本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由 仲裁委員會仲裁。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
買賣合同 篇5
二手房交易合同
本合同各方當事人：
賣方（以下簡稱甲方）: 身份證號： 地址： 郵政編碼： 聯系電話：
買方（以下簡稱乙方）： 身份證號： 地址： 郵政編碼： 聯系電話：
根據甲方與原業主 雙方所訂立的《公證書》（20xx渝證字第 號）及《委托書》（詳見附件1），在此合同中，原業主方權力義務及責任，均已由甲方全權代表。
第一條
所交易房產（以下簡稱該房屋）坐落于；位于第 層，共 套，房屋結構為 ，建筑面積平方米（其中套內面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米），房屋性質為 。
房地產權證號：土地使用權證號：
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。 該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
第二條
經甲乙雙方協商一致，該房屋成交價總金額為：
人民幣 拾 萬 千 百 拾 元整。
第三條
甲乙雙方約定于20xx年 月 日前持相關手續共同前往該房屋所在房地產產權登記機關，按照房地產產權登記機關的規定辦理該房屋所有權轉移手續。在房地產產權登記機關受理雙方申請，雙方結清各自應承擔費用后，乙方向甲方第一次支付購房款 元；將銀行交易回執交付房地產權登記機關后乙方向甲方第二次支付購房款 元余款在該房屋正式過戶給乙方，乙方核對清算完所有甲方應
付費用后 日內一次性支付。
第四條
乙方保證在交易時所產生的下列費用由乙方承擔：
1、營業稅費 元
2、契稅 元
3、個人所得稅元
4、評估費 元
5、工本費 元
6、
第五條
交易中，甲乙雙方均應提供真實、有效、完整的各項憑證、資料，促成交易的順利完成。
第六條
甲方保證在交易時該房屋具有完全獨立的權屬，無任何隱性共有、抵押、租賃、被查封凍結等狀況，保證該房屋不受他人任何合法追索。
第七條
甲方保證在交易時，該房屋的以下費用應由甲方結清：
1、物業管理費
2、房屋大修基金
3、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費
4、
如以上費用甲方未結清的，按以下方式處理：
1、房屋大修基金、五通初裝費等大額費用甲方未結清的，甲方應在乙方提出后 日內結清。
2、物業管理費、水、電、燃氣、有線電視、通訊使用費等小額費用甲方未結清的'，由甲方承擔，也可以由乙方自行結清后在購房余款中予以扣除。
3、乙方在向有關部門申請辦理水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關附屬設施和相關權益的更名手續所產生的費用由乙方自行承擔；但如因甲方在交易前未辦理上述附屬設施的登記手續而造成乙方新辦產生的額外費用，由甲方承擔，也可以由乙方自行結清后在購房余款中予以扣除。
4、上述可由乙方在余款中扣除的相關費用，如余款不足，乙方可向甲方要求補足。
5、其他處理方式：
第八條
甲方應在交易前騰空該房屋，并將其（包括原業主）落戶于該房屋的戶籍關系遷出。如出現上述情況給乙方造成的損失，乙方有權利向甲方追償。
第九條
甲乙雙方都應嚴格遵照本合同約定履行各自的權利和義務。
如甲方違反本合同約定的，乙方有權利提出退房，甲方應在乙方提出退房 日內退還乙方已付房款并向乙方支付違約金 元，造成乙方其他損失的，由甲方承擔。
如乙方違反本合同約定的，甲方有權利終止交易，并在 日內退還乙方已付房款，乙方應在甲方退還已付房款后日內向甲方支付違約金元，造成甲方其他損失的，由乙方承擔。
第十條
本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。
本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十一條
甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交重慶市仲裁委員會仲裁或向重慶市沙坪壩區初級人民法院起訴。
第十二條
本合同一式兩份。其中甲方留執一份，乙方留執一份，
買賣合同 篇6
甲方（賣房人）：張惠，女，身份號：21010XXXXXXXXX。
乙方（購房人）：李華，女，身份證號：2104ＸＸＸＸＸＸＸ。
丙方（房產中介）：沈陽市于洪區某房產中介
甲乙丙三方于20xx年５月1日簽定了一份房屋買賣協議書，約定由乙方購買甲方的位于沈陽市于洪區某某街55—7號3３1房產。原協議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：
1、甲乙丙三方在簽訂本協議時明知沈陽市于洪區某某街55—7號3３1房產已經發生區域變更，由于洪區變更為皇姑區的事實，具體地址以變更后的地址為準。
２、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“沈陽市房產管理局”頒發的沈房權證，保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費（包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等）。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的`情況時，乙方有權隨時提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后 日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金 元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
３、在甲方和該房產都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時，甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續，甲方保證沒有兩套售房的稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過戶手續辦理完畢后 日內，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金 元整。
４、在乙方更名過戶后如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的（包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等）乙方必須無條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。
５、在本協議簽訂后 個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的，房屋買賣合同關系將自動解除，甲方應于和同解除后 日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金 元整。
６、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策咨詢和相關代辦事項，具體中介費的收取方式為；辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元，如是因本協議所定的甲方的原因導致的房屋買賣合同無效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無效、解除當日一次性支付。
以上協議三方自愿訂立，認真遵守執行，此協議一式3份，甲乙丙各執一份。
簽約地點：
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇7
合同雙方當事人：
出賣人：××××公司，法定代表人：××× 聯系電話：00000000
買受人：×××
根據買受人和賣受人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣達成如下協議：
第一條：具體項目出賣金額明細如下
出讓人×××以 出賣 方式給買受人×××，將屬于×××位于××××××公司，以現金交易形式出讓給買受人×××，其中所含買賣項目明細如下：
(一)公司土地
公司地塊土地面積為××畝(實際為××畝)，價格×××萬元/畝，合計：××畝×××萬元=×××萬元。
(二)交通用具
1、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;
2、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=××萬元;
3、××貨車兩輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;
(三)廠房、辦公室合計×××萬;
(四)燃料××萬元;
(五)機械××××萬元。
以上五項總合計×××××萬元。
第二條：付款方式及期限
買受人須按以下方式按期付款：
付款方式按總價50%付出，應本人周轉經濟不到位，現在×年×月×日已付人民幣×××萬元整給賣受人×××，在50%剩余款到×年×月×日包括車輛×××萬一次付清×××萬元，總價剩余款在×年×月×日付清×××萬元。
第三條：買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的.一切財產。
買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人×××按賣公司手續辦理全交給買受人×××名下。
關于公司所有員工由買受人×××處理，包括過戶費用一切由買受人×××承擔。
賣受人：
買受人：
證明人：
年 月 日
買賣合同 篇8
買受人（以下簡稱甲方）：_________
住所：___________________________
證照種類：_______________________
號碼：___________________________
電話：___________________________
代理人：_________________________
身份證號：_______________________
電話：___________________________
出賣人（以下簡稱乙方）：_________
住所：___________________________
證照種類：_______________________
號碼：___________________________
電話：___________________________
代理人：_________________________
身份證號：_______________________
電話：___________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣（新、舊）機動車事宜，達成如下協議：
第一條乙方有權出售屬于自己的（新、舊）機動車，（或乙方受_________委托），有權出售車牌號碼為：_________的（新、舊）機動車（見附件一：《授權銷售（新、舊）機動車委托書》）。
第二條（新、舊）機動車狀況
銷售車輛1：銷售車輛車牌號碼______；出廠日期_________；已行駛公里數_________；車輛類型_________；廠牌型號_________；（初次）登記日期_________；顏色_________；發動機號_________；車架號_________；車輛購置附加費憑證編號_________；養路費繳付憑證編號_________；有效期從_________至_________；最后一次年檢時間_________；車輛狀況：_________.
銷售車輛2：銷售車輛車牌號碼______；出廠日期_________；已行駛公里數_________；車輛類型_________；廠牌型號_________；（初次）登記日期_________；顏色_________；發動機號_________；車架號_________；車輛購置附加費憑證編號_________；養路費繳付憑證編號_________；有效期從_________至_________；最后一次年檢時間_________；車輛狀況：_________.
銷售車輛3：銷售車輛車牌號碼______；出廠日期_________；已行駛公里數_________；車輛類型_________；廠牌型號_________；（初次）登記日期_________；顏色_________；發動機號_________；車架號_________；車輛購置附加費憑證編號_________；養路費繳付憑證編號_________；有效期從_________至_________；最后一次年檢時間_________；車輛狀況：_________.
第三條價款
（新、舊）機動車價格（不含稅費）：_________；金額大寫：_________.
（新、舊）機動車交易中所發生的稅由甲方負責（ ）、乙方負責（ ）、雙方各負責一半（ ）；所發生的費由甲方負責（ ）、乙方負責（ ）、雙方各負責一半（ ）。
第四條付款方式及付款時間
1、付款方式（支票、現金）：_________
2、付款時間：_________
第五條驗收時間、驗收方式及交接時間、交接手續
1、驗收時間：_________
2、驗收方式：雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收，并辦理相關手續。
3、交接時間、交接手續：車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續，并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明（見附件三：《乙方向甲方移交的文件和證明清單》）。
第六條甲方的權利和義務
1、按合同約定的時間與乙方當面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關文件和手續：
2、持本人（或本單位）有效證件，按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續；
3、車輛交接后在辦理過戶期間，車輛使用中發生的任何問題，由使用者自行負責；
4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或虛假證明等手段進行交易。
5、_________.
第七條乙方的權利和義務
1、按合同約定負責向甲方提供有關的文件和證明（見附件三：《乙方向甲方移交的文件和證明清單》）；
2、如實向甲方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續；
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，應接受甲方退車要求，解除合同、全數退還車款，賠償因此給甲方造成的經濟損失，并承擔因此產生的法律責任；
5、因出售車輛所發生的所有權或因乙方擅自轉委托等問題，造成甲方與第三方發生爭議，承擔因此而產生的'法律責任和經濟損失。
第八條變更和解除
雙方協商一致可以變更或解除合同，但單方解除合同或者單方原因致使合同不能履行、給對方造成經濟損失的，應當按實際損失向對方賠償。
第九條違約責任
任何一方違反本合同約定均屬違約行為，應按照本合同標的物總價款的_________%承擔違約金，造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。
第十條解決合同爭議的方式
合同發生糾紛，可向有關部門申請調解，調解不成時約定采取下列種方式解決：
1、向_________仲裁委員會申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十一條幾項具體約定
1、雙方應遵循國家有關法律、法規、規章的規定和（新、舊）機動車交易市場的規定進行交易，因違反法律、法規或規章給對方造成經濟損失的，應賠償對方的一切損失；雙方共同違法、違規造成損失的，其損失共同承擔；
2、乙方收取甲方全部購車款后，按規定向甲方開具收款憑證；
3、本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份；
4、本合同經簽字（或蓋章）后生效。
第十二條其它約定條款：_________.
買賣合同 篇9
【案情】
原告張某與被告徐某買賣合同糾紛一案，原告訴稱：被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥，雙方約定先將水泥運給被告開工，等一樓的工程款打出來再付給原告，直至主體工程完成，被告仍未付款給原告。20xx年11月18日，經雙方結算被告尚欠原告水泥款21000元，被告向原告出具欠條一張交由原告收執。后經原告多次催討均無果。現原告訴至法院，請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1（自20xx年11月18日起至貨款付清之日止，按中國人民銀行同期貸款基準利率計算）；本案訴訟費由被告承擔。
【審判】
青田縣人民法院經審理認為，買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。原告張某與被告徐某之間的買賣合同，雙方主體適格，意思表示真實，其內容不違反法律、法規的禁止性規定，應認定為合法有效。被告在收取原告的水泥后，應當按照約定支付價款。20xx年11月18日，經雙方結算，被告尚欠原告貨款21000元，并在此基礎上出具了欠條，被告應當按該結算數額支付貨款。經原告多次催討，被告至今未付，顯屬違約，應承擔相應的民事責任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求，依法應予以支持。故依法判決如下：被告徐某于本判決生效后十日內支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息（利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止，按中國人民銀行同期貸款基準利率計算）。
【分歧】
本案事實清楚，乍看并無爭議，但深究考慮，原告可否主張逾期付款利息，若可以主張逾期付款利息如何計算等問題仍值得探析。
【評析】
第一種觀點認為：原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基于買賣合同產生糾紛，被告徐某逾期不付貨款的行為屬于違約行為，但雙方并未約定有關違約金的條款。自1999年10月1日《合同法》施行后，該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規定，故對違約金的適用只能從當事人的約定，如當事人對逾期付款沒有約定違約金，則不得適用給付違約金的法律責任，判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。
第二種觀點認為：原告張某可以主張逾期付款利息，利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止，按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。1.原、被告基于買賣合同產生糾紛，雙方雖然未對逾期付款的違約行為約1 逾期付款利息是介乎于利息損失與逾期付款違約金之間的概念，同逾期付款違約金的性質雷同，是當事人在簽訂合同時，約定在一方違約時向對方支付相應欠款的利息，或者按照相關法律規定依照相關利率支付利息，即以支付利息的方式支付逾期付款違約金，故被稱作逾期付款利息。
定相關違約金的`條款，但雙方于20xx年11月18日對貨款進行了結算，同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執。此時被告已經明確結欠原告貨款21000元。依據合同法第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”；第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規定，被告徐某除需繼續履行合同即支付貨款外，還需賠償逾期付款期間相關貨款的利息損失，因為逾期付款的利息損失是顯而易見的。2.至于該違約金的計算標準，依據最高人民法院于1999年2月16日公布了《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》2（法釋[1999] 8號，簡稱批復），可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款利息。3.本案當事人并沒有約定付款時間，也沒有就此達成補充協議，按照交易習慣，被告徐某應于雙方結算后立即付款，但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款，顯屬逾期不付的違約行為，自雙方結算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院，意味著愿由法院對雙方爭議的事實進行認定，并服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經審理依法認定了違約事實的存在，并在判決書中確定被告應履行合同義務的期限和方式，就表示被告應承擔違約責任、履行給付逾期付款利息的義務，而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務。故被告應承擔在判決做出之前的違約責任，支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之后被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行為，是人民法院和原告都認可的，不能稱其為違約行為，相應也就不應計算逾期付款利息。至于履行期滿后，義務人仍不履行給付義務的行為，應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務，也非違約責任，也不應計算逾期付款利息。所以逾期付款利息應自應支付貨款而未支付貨款之日起計算到判決書確定的履行期開始之日止。
第三種觀點認為：原告可以主張逾期付款利息，但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止，按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。被告應承擔在判決做出之前的違約責任，支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之后被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行為，是人民法院和原告都認可的，是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限，但并不能說明原告放棄了相關的利益，更不能因此就認為被告徐某的逾期付款的違約責任被免除。只要逾期付款的違約行為一直存在，就應當計付逾期付款利息，直至款項付清之日止。
筆者贊同第三種觀點。本案中被告徐某拖欠貨款的行為直至其將貨款還清為止，是一直持續存在的，故就應該支付至款項付清之日止的逾期付款利息。這里還有一個如何表述的問題，有的審判員表述為“至支付貨款之日止”，有的審判員則表述為“至貨款付清之日止”，筆者認為后者的表述相對比較合理，因為誰都不能保證裁判標的能夠一次性支付到位，可能會出現分多次付清的情況，而此時逾期付款的行為是仍舊存在的，只是逾期付款的金額有所減少，并不能因為支2 《批復》規定：對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時，人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
付了部分貨款就免除了支付剩余逾期款的違約金的義務。這時應該參照銀行劃款扣貸時的通行做法，按照利隨本清的原則加以兌現。
綜上所述，針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣合同案件，當事人訴至法院要求支付逾期付款利息，根據合同法第一百零七條、第一百一是二條的規定，應予以準許賠償逾期付款期間所產生的債務利息，即逾期付款利息。該逾期付款利息的計算標準依照《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。而可主張逾期付款利息的期間應自付款逾期之日起至貨款付清之日止，參照銀行劃款扣貸時的通行做法，按照利隨本清的原則加以兌現。
買賣合同 篇10
訂立合同雙方：
購貨單位：___________________（以下簡稱甲方）
供貨單位：___________________（以下簡稱乙方）
第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：
材料名稱及
花色
規格（毫米）
及型號
質量標準或
技術指標
計量單位
單價（元）
合計（元）
第二條 產品包裝規格及費用__________________
第三條 驗收方法____________________________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法_____________________
第五條 交貨規定
1.交貨方式：____________
2.交貨地點：____________
3.交貨日期：____________
4.運輸費：______________
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____％的罰金。
（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值______％的罰金付給甲方。
（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x％的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____％的.罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。
（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額______％的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協商。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式_______份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_______份。
訂立合同人：
甲方：____________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）
代理人：__________（蓋章） 代理人：_______（蓋章）
負責人：__________（蓋章） 負責人：_______（蓋章）
地址：___________________ 地址：________________
電話：___________________ 電話：________________
開戶銀行、帳號___________ 開戶銀行、帳號________
________年______月_____日
【買賣合同】相關文章：
車庫買賣合同-買賣合同07-25
實用的買賣合同買賣合同03-07
買賣合同買賣合同集合04-03
關于買賣合同 買賣合同05-30
買賣合同 買賣合同內容06-09
學校買賣合同校服買賣合同12-06
買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15
機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16
有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18