工程承攬合同

時間：2024-03-07 09:11:51 合同大全

工程承攬合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的工程承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程承攬合同

工程承攬合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：密云北甸子村過街牌樓

　　二、工程地點：密云縣古北口鎮北甸子村

　　三、承包方式：大包（即包工、包料）

　　四、承包范圍：圖紙以內的所有工程

　　五、工程承包造價（金額大寫）：壹拾肆萬伍仟元整，￥14500元

　　六、工期：本合同工程定于______年9月4日開工，于______年11月4日竣

　　工，合同工期日歷天數為60天。

　　七、工程質量驗收及保修：工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市

　　工程竣工有關規定，發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方承包辦理工程竣工驗收手續后，發包方5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量過保修責任。

　　八、工程價款及結算：工程進場3日內撥付伍萬元，結構完成撥付伍萬元，竣工撥付肆萬元，扣除保修金伍仟元。

　　九、爭議：發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以向密云縣人民法院起訴。

　　十、違約：發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義

　　務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的'違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。

　　十一、安全措施與責任：在工程施工、竣工及補修質量缺陷的過程中，承

　　包人應嚴格遵守國家安全生產法規，執行國家及北京市有關安全施工的規定，嚴格按照國家安全標準制定施工安全操作規程，加強施工作業管理，配備必要的安全施工保護設施，加強對施工人員的安全教育，為公眾和其他人員提供必要的臨時道路，人行道防護棚及圍欄，夜間要設警告信號和看守，如發生安全及質量事故全部由承包人負責，發包人無任何責任。

　十二、合同份數：本合同兩份，具有同等法律效力。

　　本合同訂立時間：______年9月3日（即日起生效）。

　　發包方：______承包方：______

工程承攬合同2

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。

　　一、工程名稱：整修堰塘工程

　　二、工程地點：___鎮___村

　　三、工程內容及規模：

　　四、工程承包范圍：

　　五、工程期限：

　　1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。

　　2、如遇一下情況，工期順延。

　　（1）施工現場不符合安全施工；

　　（2）設計范圍內出現重大變動；

　　（3）人力自然災害而影響工程進度；

　　（4）甲方不能按合同規定支付工程款；

　　六、合同價款

　　工程總價：_______元

　　七、工程質量要求

　　八、價格及支付方式

　　九、工程安全

　　乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。

　　十、甲方義務

　　十一、乙方義務

　　十二、工程違約責任、工程延誤違約

　　乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的`一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因，由雙方另行協商。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方簽字：_______乙方簽字：_______

　　20___年___月___日

工程承攬合同3

　　甲方：_________乙方：_________

　　聯系電話：______________________

　　甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

　　1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥________元

　　工程費：￥_________元

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥_________元

　　工程費：￥_________元

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現金付款。

　　3、甲方責任

　　甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

　　甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

　　如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年。

　　4、乙方責任

　　甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的'費用全部由乙方負責。

　　5、其他事項

　　不得對軟件加以仿制；對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6、違約責任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效！

　　甲方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

工程承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配

　　合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有

　　關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；

　　（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

　　(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的'結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　開戶行：

　　帳號：

　　簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同5

　　發包方（簽章）：（以下稱甲方）法定代表人：

　　地址：聯系電話：

　　承包方（簽章）：（以下稱乙方）法定代表人：

　　地址：聯系電話：

　　乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，

　　保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點： XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫）：

　　施工工期：本工程暫定自2013年月日開工，于 2013年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙

　　2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

　　2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

　　2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

　　3.2 工程量變化和設計變更

　　(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。

　　(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

　　(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

　　(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止

　　（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；

　　（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；

　　（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；

　　（4）本合同履行期限屆滿自行終止；

　　（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力因素；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的'安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

　　6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；

　　6.3 工程款支付方式

　　（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；

　　（2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；

　　（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；

　　（3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；

　　（4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。

　　（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。

　　第七條：工程驗收和工程保修

　　7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。

　　7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。

　　7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

　　（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。

　　（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)

　　7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。

　　第八條：違約責任

　　8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方

工程承攬合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國民法典〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20__年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的'通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

　　4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價元/2__812=元

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45__100的鋁材做骨架，單價元/2__46.52=元

　　3、上海雙雄銅門廠，單價元/2__4.72=元樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網，單價元/2__542=元

　　5、推拉門：單價元/2__35.32=元

　　6、陽光房，45__75方管做骨架，8厚鋼化玻璃，單價元/2__=元

　　7、衛浴門，1元/條__5條=5元

　　8、室內門，元/條__9條=元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價元/__=元

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：元

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同7

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

　　一、工程地點：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場區土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：場區土方挖運。

　　三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的.挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　委托方：_____________(以下稱甲方)

　　承接方：_____________(以下稱乙方)

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1.合同內容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　　(系統配件參考“附件一：物料清單”)

　　2.合同金額

　　2.1合同總金額為人民幣：_______________(RMB：__________)

　　2.2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3.付款方式

　　3.1付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(RMB___________)。

　　3.2設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(RMB________)。

　　3.3工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(RMB______)。

　　3.4最終驗收付款

　　經甲方代表驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(RMB________________)。

　　3.5其它事項

　　________________________________________________

　　4.合同雙方責任

　　4.1甲方責任

　　4.1.1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4.1.3安排好貨物在工地的.倉儲設施。

　　4.1.4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4.1.5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

　　4.2乙方責任

　　4.2.1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。

　　4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

　　5.安裝及調試

　　5.1安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6.其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________乙方：___________________

　　地址：________________地址：___________________

　　電話：________________電話：___________________

　　傳真：________________傳真：___________________

　　簽約代表：____________簽約代表：_______________

　　指定聯絡人員：________指定聯絡人員：___________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

工程承攬合同9

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經協商簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　一、甲方須做下列準備工作并承擔其費用

　　1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。

　　2、提供紅線定位圖，基礎設計圖各一份。

　　3、提供排污地點。

　　4、施工“三大材”和用水、電費。

　　二、乙方承擔下列任務并負責其費用

　　1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。

　　2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設計標高為準。

　　3、按設計要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設計要求。

　　4、乙方所制作的鉆孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。

　　5、乙方負責施工過程中的'各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。

　　三、雙方責、權、利

　　1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鉆孔樁施工規范施工，做到保質，萬無一失。

　　2、甲方應負責“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。

　　3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。

　　四、鉆孔樁規格及費用支付方法

　　1、鉆孔樁規格為φ600mm，按90.00元/米包干價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現場簽證為準。

　　2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工后撥付至工程總價款的70%，余款待基礎竣工驗收后支付。

　　五、施工安全

　　乙方應具備工程施工的相關資質，施工應符合國家法定要求。

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規定進行施工而造成的安全事故，由乙方承擔因此而發生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。

　　六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。

　　七、如在履約的過程中發生爭議，雙方協商解決，如協商無效時，按照相關法律法規向當地人民法院提起訴訟，費用由敗訴方承擔。

　　八、本合同壹式肆份，雙方各執貳分，本合同自簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

工程承攬合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：_________________

　　二、施工地點：_________________

　　三、結構形式：_________________

　　四、發包內容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的'女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫________元

　　五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：________年________月________日

　　竣工日期：________年________月________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的_______%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款_______%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款________%。

　　5、保質金_______%，質保期為_______個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

工程承攬合同11

　　甲方：_________乙方：_________

　　經協商，甲乙雙方就學院零星工程維修承攬施工事宜達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、承包范圍：甲方指定的各項零星工程。

　　2、承包方式：包工包料

　　3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質量。

　　二、雙方義務

　　（一）甲方

　　1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。

　　2、保證乙方施工用水、用電等條件。

　　3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。

　　4、在施工過程中，施工若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的準備，并負責隨時檢查督促工作進度和質量。

　　（二）乙方

　　1、開工前應通知甲方，以便甲方派人進行監督。

　　2、施工產生的`垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現場的衛生整潔、干凈。

　　3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作，發生相關損害的，由乙方自主承擔責任。

　　三、工程驗收施工完畢后，由甲方進行質量驗收，乙方應予配合。

　　四、工程價格及結算方法

　　1、總工程量：按實際簽證工程量計算。

　　2、工程定價：以簽證協商價為準。

　　3、總金額：單價215;總施工數目（最后以實際完成工程量結算）。

　　五、保修發生質量問題時，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

　　六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________（蓋章）

　　乙方：_________（蓋章）

　　委托人：_________委托人：_________

　　________年____月____日年____月____日

工程承攬合同12

　　合同編號：____________

　　定作人：____________

　　簽訂地點：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂時間：

　　第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)加工物名稱規格型號計量單位數量報酬單價總價合計人民幣金額(大寫)：￥：

　　第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：。

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：。

　　第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：。

　　第七條定作人協助承攬人的事項與要求：。

　　第八條加工物的技術標準、質量要求：。

　　第九條加工物的包裝要求及費用負擔：。

　　第十條加工物的交付方式、期限及地點：。

　　第十一條加工物的驗收標準、方法、期限及地點：。

　　第十二條承攬人對加工物質量負責的期限及條件：。

　　第十三條定作人應在__年______月______日前向承攬人交付定金(大寫)元。

　　第十四條結算方式及期限：。

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條本合同解除的'條件：

　　定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　第十七條定作人違約責任：承攬人違約責任：

　　第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決：(只能選擇一種)(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條其他約定事項：

　　定作人定作人(章)：___ 住所：營業執照號碼：____ 身份證號：法定代表人：__ 委托代理人：電話：_____ 傳真：開戶銀行：_____ 賬號：稅號：_______ 郵政編碼：____________

　　承攬人承攬人(章)：___ 住所：營業執照號碼：____ 身份證號：法定代表人：__ 委托代理人：電話：_____ 傳真：開戶銀行：_____ 賬號：稅號：_______ 郵政編碼：____________

工程承攬合同13

　　承攬方：____（以下稱乙方）

　　定作方：____（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：______

　　b、承攬項目地點：______

　　c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

工程承攬合同14

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的'各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

　　3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程地點：

　　迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：

　　場區土方挖運。

　　三、承包方式：

　　挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式

　　按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：

　　按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：

　　土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任

　　負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的.安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同06-13

工程承攬合同10-07