有關承攬合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家整理的有關承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
有關承攬合同1
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的`其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
有關承攬合同13
建設單位：（以下簡稱發包方）：
法定代表人：
地址：
開戶銀行：
帳號：
施工單位：（以下簡稱承包方）：
法定代表人：
地址：
開戶銀行：
帳號：
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條工程名稱：
第二條工程地點：
第三條建筑面積：
第四條工程價款及付款方法：
第五條工程期限（開工、竣工時間）
第六條工程質量標準
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第七條承包形式及材料設備供應
第八條發包方義務：
1、開工前______天，發包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；
辦好施工許可證。（發包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）
2、按協議分工，開工前______天發包方辦好材料供應并交承包方簽認。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，
負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條承包方義務：
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發包方一式_____份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后，_______天內按規定將竣工資料整理好交發包方。
5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條其它約定：
1、本合同為繼續性合同，適用于承包方按照發包方的要求完成安裝任務；不適用于承包方按照發包方客戶的要求完成安裝任務。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發包方不承擔賠償責任。雙方確認：發包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經發包方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承包方得以發包方未支付報酬為由，對發包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，發包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
承包方：（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
有關承攬合同2
甲方：_____________
乙方：_____________
為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：
一、承包的方式：
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限：
自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。
三、承包工程項目概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、建設單位：
4、設計單位：
5、承包范圍：招標文件中規定的內容（含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的'工程內容。）
6、建筑面積：平方米
7、施工工期：總日歷工期：天，以開、竣工報告為準，業主工期若延期，工期順延；工期與業主合同有關規定不一致的，按業主合同和有關通知執行；超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，則視為違約。
8、分段任務：_______年_______月_______日前完成基礎
_______年_______月_______日前完成主體結構封頂
_______年_______月_______日前完成裝修
_______年_______月_______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標：本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標：滿足總承包合同的要求，
5、其他約定：
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
（1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯系銜接；開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
（2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
（3）協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報；
（4）負責組織項目管理期間和終結時的考核審計；兌現項目承包人經濟收益（包括薪金）或實施經濟賠償處罰；
（5）協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素；
2、甲方的權限
（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等。進行監督、檢查。
（2）除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業公司；
（3）乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
（4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
（1）代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；
（2）根據國家規范組織編制項目管理實施計劃；
（3）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；
（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；
（5）在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；
（6）解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件；
（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；
（8）協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報；
（9）負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設；
（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業的檢查監督和考核審計；
（11）處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；
（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；
（13）按公司規定及時足額交納職工的各種_____等費用；職工發生工傷事故，_____費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方沒有交納_____費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。
（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；
（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生_____或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。
2、乙方的權限
（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度；
（2）根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作；。甲方項目部印章只能用于與本工程有關的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
（3）確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；
（4）有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，并復印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；
（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在執行過程中一方如需變更條款，必須與對方協商一致，否則將承擔相應的經濟責任和法律責任。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
有關承攬合同3
甲方：xx汽車有限公司住所地：法定代表人：電話：
乙方：住所地：法定代表人：電話：
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的：
維修售后服務。
二、合作時間及地址：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
地址：（詳見附圖），其中車間xx平方米，鈑金、噴漆xx平方米，接待室xx平方米。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣xx萬共萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：
雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：
公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方xx%、乙方xx%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：
鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每年xx月xx日前入帳。從20xx年度開始，合作項目按每年xx萬元分攤場地費，于每年xx月xx日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：
從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
①原xx汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：
①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的.，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：代理人：
有關承攬合同4
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
（一）甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的'，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日
簽訂地點:
有關承攬合同6
承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：____年____月____日
有關承攬合同5
委托方
承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1 項目：________
1．2 制作地點：________
1．3 顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4 起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的.2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1 本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。
有關承攬合同6
委托方：
簽訂地點：
承接方：
深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的`違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）
單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
日期：___________
日期：___________
有關承攬合同7
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的.由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第十條轉包
風險提示：
在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（____）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
有關承攬合同8
委托方：___________（以下簡稱甲方）
承運方：___________
運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的`約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字（蓋章）：___________
乙方簽字（蓋章）：___________
時間：____年____月____日
時間：____年____月____日
有關承攬合同9
合同編號：____________
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱及內容
計量單位數量或工作量報酬單價總價第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的.，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人（章）：_________________承攬人承攬人（章）：_________________
住所：_________________住所：_________________
營業執照號碼：_________________營業執照號碼：_________________
身份證號：_________________身份證號：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
開戶銀行：__________________________________開戶銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
稅號：_________________稅號：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
有關承攬合同10
甲方：xx汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方：xxx 住所地： 法定代表人：電話：
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的：維修售后服務。
二、合作時間及地址：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣萬共xx萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資xx萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始，合作項目按每年xx元分攤場地費，于每xx年xx月xx日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
①原__汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的'經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
代理人：
有關承攬合同11
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產品名稱、規│單位│數量│單價│總價│交貨日期│
│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：通過銀行托收。
7．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：______
紡織器材廠乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章
）法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
有關承攬合同12
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條乙方所交的'加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
有關承攬合同13
甲方：(定作人)
乙方：(承攬人)
因工程施工需要，由乙方承攬部分工程，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況，甲乙雙方經充分協商，自愿達成一致，協議如下：
第一條項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注等系。注：酬金中包含完成該項合同義務的全部費用，甲方與乙方工作人員不存在勞資關
第二條項目的內容和具體要求(應詳細約定此條款，必要時，可以封存樣品的，由雙方代表當面封簽，妥為保存，作為驗收的依據。)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量
(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的，甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應明確規定材料的消耗定額，甲方原材料不符合要求的，乙方應立即通知甲方調換或補齊。
3、原材料等物品的提交日期計算。)
第四條技術資料、圖紙的提供辦法和日期
第五條驗收標準方法和期限
(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)
第六條計量與結算(根據具體情況，可以以件、米或其他計量單位計量，但合同工期一個月以上的，應按下列方法每月結算一次。)
1.乙方應在每月_____日前制作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方，甲方應自收到后_____日內審核批準,并以此作為支付進度款和結算全部工作量的依據;
2.全部工作完成，經甲方驗收合格并移交給甲方后1個月內，乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》為依據，制作《總結算清單》報告甲方，甲方應自收到乙方《總結算清單》后15日內審核，甲方審核批準的工程量即為雙方的結算工作量，甲方審核批準的日期為結算日期。
第七條付款條件與期限(一般應按下面的方式約定，有特殊情況的，可以另作約定，如資金充足可以支付預付款，但應當明確何時扣回。)
1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內，向乙方支付當月審定工作量的(參考比例為75%)作為進度款，以后每月如此;
2.甲乙雙方結算完畢后，甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的(參考比例為95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內支付清全部結算款;
3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的，甲方有權不予計量，不予支付進度款，由此造成乙方的經濟損失的，由乙方承擔，且工期不予順延;
4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發票(甲方扣稅除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。
第八條合同工期
本合同工期為_____日歷天，從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(或從甲方通知乙方進場的第_____天起計)，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同，乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，并應當在事件發生后3天內提供有效證明，經甲方審核批準后，工期順延。
第九條雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)
(一)甲方責任
1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);
2.負責現場工作的協調指揮，派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督，檢查隱蔽工作，辦理簽證中間工程的驗收手續;
3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;
4.在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄，接受交底人員應簽字確認);
5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;
6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考核。
7.其他應當由甲方負責的事項。
(二)乙方責任
1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;
2.按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;
3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和設備進場施工，進場船機設備必須具有有效的性能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”(身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡)，特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書，乙方應將上述證書的復印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對，經確認合格登記后才能進場工作;
4.負責根據本合同關于工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、，并報甲方審批;
5.制定妥善的工程質量和安全保證措施，非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規范驗收標準或合同要求的，所造成的一切損失責任由乙方承擔;
6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求，按合同規定的日期和質量完成工作并交付使用;
7.保證以己之足夠的人員和設備履行本合同，非經甲方同意，合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;
8.保證自己及雇員遵紀守法，文明施工，作好現場施工材料和機具的歸類歸堆，做到堆放合理、整齊，搞好施工現場及周圍環境衛生;
9.在工作過程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄，數據如實整理，并接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工后，乙方必須將工程的原始記錄、數據及技術資料完整地移交給甲方;
10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續，辦理工人暫住證等，一切費用由乙方負責;
11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險并將有關手續的復印件交甲方，否則因此造成的一切后果由乙方負責;
12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員，認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理》，并應認真接受甲方的檢查和監督。
13.在工作過程中，乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作，工作成果經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工，否則，乙方應無條件返工并承擔因此產生的費用;
14.乙方不得以任何理由和借口，以任何形式與業主(或總承包)，監理及其他相關部門發生爭執，否則甲方有權解除合同;
15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用，保管完好，禁止浪費材料和不合理使用機具，否則甲方有權拒絕提供，并要求賠償損失;
16.為完成合同項下的工作，應當由乙方負責的其他事項。
第十條安全施工(增加施工安全生產管理,但不能刪去本條款)
1.雙方簽訂安全生產協議書;
2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底，提出明確安全要求，并進行監督檢查;
3.乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;
4.甲方對乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無條件執行，由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;
5.若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告行政主管部門并通知甲方代表。甲方應為搶救提供有利條件，發生的費用由乙方承擔。
第十一條違約責任
1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔違約責任。乙方違約，甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外，并有權解除合同：
(1)違反本合同的.任何之條款的;
(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;
(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;
(4)違反文明施工之規定，造成環境污染或給甲方或第三人造成損害的;
(5)疏于安全管理，造成損失在1000元以上的;
(6)造成甲方材料浪費，機具損壞或喪失原有功能的;
(7)不服從甲方現場管理和協調的;
(8)甲方認為乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作，要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;
(9)違反合同規定的其他行為。
2.合同解除后，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動放棄其為履行本合同而應得剩余工程款，給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。
(1)不主動退場并且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;
(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;
(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;
3.合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。
4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公布的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。
第十二條獎懲
1.乙方有本合同規定的違約行為或違反法律規定，甲方有權責令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的(參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰。
2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行為的，甲方給予乙方總工作量的(參考比例為1-10‰)作為獎勵。
第十三條解決合同糾紛的方式
履行合同過程中發生爭議，本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律。
第十四條其他
1.本合同一式_____份，甲方執_____份，乙方執_____份;
2.本合同簽訂后，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同;
3.雙方商定的其他條款：
第十五條合同附件及有效期
1.合同附件
(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(復印件);
(2)工程計量單、結算單等;
(3)施工安全生產管理協議書;
(4)雙方為解決合同項下的問題所發信函等文件;
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專用印章后生效，至雙方履行完畢合同規定的義務后自行失效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
地址：地址：
電話：電話：
銀行帳號：銀行帳號：
合同簽訂時間：_____年_____月_____日
有關承攬合同14
地址：______
電話：______傳真：______
容器類委托加工承攬合同NO：______
委托方：_____公司簽訂地點：______
受托方：______簽訂時間：______
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的.檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：________ 公司受托方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委托代表：______ 委托代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話：______ 電話：______
開戶銀行：______ 開戶銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
有關承攬合同15
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術標準、質量要求：_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人(是／否)允許承攬項目中的'主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人(章)：
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(章)
經辦人：
年月日
監制部門：____________印制單位：___________
【承攬合同】相關文章：
承攬的合同08-27
承攬合同08-15
承攬的合同集錦05-19
個人承攬合同05-25
維修承攬合同06-02
關于承攬合同11-28
承攬加工合同11-12
建筑承攬合同05-16
(精選)加工承攬合同07-17
安裝承攬合同07-22