工程合同(熱)
在當今不斷發展的世界，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的工程合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。” 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的`證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；
（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；
（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
工程合同 篇2
甲方委托乙方對工程的施工進行約定范圍內的監理。為明確雙方的職責、權利與義務，經雙方協商簽訂如下協議：
1.本協議書中的名詞和用語與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成全部監理合同文件(以下稱“本合同”)不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列文件次序在先者為準：
(1)在本合同履行中雙方簽署的補充協議與修正文件;
(2)本合同協議書;
(3)合同專用條款;
(4)合同通用條款;
(5)施工監理委托書或監理中標通知書;
(6)與本合同有關的其它文件。
3.甲乙雙方同意按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部職責和義務。
4.雙方同意本合同約定監理范圍內和監理期內的監理酬金總額為人民幣萬元。
5.本合同施工監理期為個月(天)，即從年月日至年月日。
6.本合同經雙方法定代表人或授權的代理人在協議書上簽字和加蓋公章后生效，至監理合同期滿并結清監理酬金終止。
7.本合同正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。副本份，雙方各執份。當正本與副本不一致時，以正本為準。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
(單位全稱)(單位全稱)
法定代表人：法定代表人：
或或
其授權的代理人：(簽字)其授權的代理人：(簽字)
簽約日期：簽約日期：
簽約地點：簽約地點：
單位地址：單位地址：
郵編：郵編：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
二、合同通用條款
第1條詞語定義
下列名詞和用語，除合同專用條款另有約定外，應具有如下含義。
1.監理：指乙方受甲方的委托，依據國家有關法律、法規和施工監理合同以及有關工程文件、合同，在甲方授權范圍內對工程施工的質量、進度、投資實施監督與管理。
2.工程：指甲方委托進行監理的本合同范圍內的工程。
3.甲方：指承擔直接投資責任的、委托監理任務的一方以及其合法繼承人。
4.甲方代表：指經甲方授權，代表甲方負責履行本合同和作出決定的代表人。
5.乙方：指承擔本合同監理任務和監理責任的一方以及其合法繼承人。乙方應具有交通行政主管部門所批準的相應的監理資質。
6.監理機構：指乙方派駐本工程現場，負責履行本合同約定義務的組織。
7.總監理工程師：指經乙方授權，代表乙方全面履行合同義務，并被甲方認可的監理機構負責人。本合同中簡稱“總監”。
8.監理酬金：指甲方按本合同約定的監理期限、監理范圍支付給乙方的勞務費用。
9.第三方：指除甲乙雙方外與本工程建設有關的當事人。
10.天：是指日歷天，即從任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。年、月、日均以公歷計算。
11.書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等采用手寫、打字或印刷的表達方式。包括電報、電傳和傳真。
第2條法規、語言和聯系方式
1.監理合同適用的法規是中華人民共和國的法律、條例和行政法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。
2.在本合同履行過程中，若因合同所依據的法規發生變化而引起甲乙雙方權利、義務發生變更時，應按新的法規進行調整并在合同專用條款中明確約定。
3.監理合同的書寫或解釋，以漢語為主導語言。若需使用其它語言作為輔助語言，應在合同專用條款中約定，當不同語言文本發生異議時，以漢語文本為準。
4.本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系以書面形式為準，在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48
小時內以書面形式予以確認。
第3條雙方關系與監理依據
1.甲乙雙方是委托與被委托的合同關系，乙方在甲方委托監理的范圍內，獨立行使甲方授予的職權，并接受甲方的監督。
2.監理依據
(1)國家有關的政策、法律和法規;
(2)交通部及有關部門的規章;
(3)國家、交通部及有關部門頒發的工程技術規范、標準和規程;
(4)依法簽訂的監理合同及施工合同;
(5)工程設計文件。
第4條監理范圍
在合同專用條款中具體列出乙方實施監理的工程規模、監理范圍、工程界限、工程投資、總工期和監理工作階段及內容等。
第5條甲方的職責與義務
1.在合同專用條款約定的期限內任命其代表，負責在合同履行期間與乙方進行聯系，并負責工程施工所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。2.在與第三方所簽的工程合同中，應明確第三方必須接受乙方在甲方授權范圍內的監督與管理。工程開工前，甲方應當將乙方的工作范圍、監理工程師的職權、聯系辦法、監理機構組成與總監姓名以書面形式通知第三方。
3.應在合同專用條款約定的期限內，免費向監理機構提供施工監理所需的工程技術資料。包括本工程招標文件、施工合同、設計文件、勘察資料及有關的批準文件等。
4.免費向監理機構提供合同專用條款約定的現場設施，對乙方自備的設施給予合理的經濟補償。
5.如果雙方約定，由甲方向監理機構免費提供職員和服務人員，則應在合同專用條款中增加相應的條款。
6.在履約過程中，對于乙方按約定的監理工作程序提交的技術報告、工程變更、進度報表、總結報告及其它請示報告，甲方則應按合同專用條款中約定的期限及時審批，若因未及時批復而給工程帶來損失，由甲方承擔責任。
7.按本合同的約定，向乙方支付監理酬金。
第6條乙方的職責與義務
1.按合同專用條款中約定的期限，將監理機構組成、總監簡歷及主要監理人員名單提交甲方。總監應在工程開工前，向甲方提交監理工作規劃和監理工作實施細則。
2.審查施工單位提交的施工組織設計，提出審查意見;檢查施工人員、船機、材料的進場情況，移交測量控制點并核驗測量基線的準確性;審查施工單位的開工申請報告，簽發開工通知書。
3.嚴格控制施工質量，檢查與檢驗建筑材料和構件是否合格，監督第三方不得使用不合格材料，對于不符合質量標準和不安全的作業應責令第三方返工或停工。對隱蔽工程按施工合同中的時限要求及時組織驗收，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
4.檢查施工進度與施工計劃的執行情況，當施工進度滯后于計劃時，應要求第三方或提請甲方及時采取措施，確保計劃工期。
5.核查第三方提出的工程變更，報請甲方同意后，簽發工程變更通知。
6.控制工程費用，核實第三方提交的工程進度報表和工程量清單，簽發付款憑證。
7.參與施工合同管理，審核索賠報告，協調各方關系，公正地維護各方的合法權益。
8.在履約過程中，對于甲方和第三方提交的有關工程的通知和各種報告，需要乙方審核、核對或確認后轉交的，乙方應按合同專用條款中約定的期限及時審查和轉交，若因超過時限給工程帶來損失，應由乙方承擔違約責任。
9.應接受交通行政主管部門及其授權的水運工程質量監督機構以及甲方對監理工作的監督和檢查，按合同專用條款所約定的期限向甲方提交監理工作報告。
10.審核施工單位提出的竣工驗收申請報告和竣工資料，協助甲方組織工程驗收。
11.審核保修期內工程保修與缺陷處理方案，檢查實施情況。
12.不得泄露本工程需要保密的技術與經濟資料，不得與第三方發生直接或間接的經濟關系。
13.乙方完成本合同約定的監理任務后，應將甲方提供的設施和剩余物品移交甲方。
第7條甲方的權利
1.對乙方派出的監理機構與監理人員進行審查，并對其工作進行檢查和監督，對不稱職的監理人員有權要求乙方更換。
2.對工程規模、設計標準、施工工藝進行認定，對工程變更進行審批。
3.審批由第三方提交、經乙方審核同意的工程進度報表、工程量清單與工程價款。
4.有權要求監理機構提交監理工作月度報告和監理業務范圍內的專項報告。
第8條乙方權利
甲方在委托的監理范圍內，授予乙方以下權利：
1.對履約能力差的分包單位，乙方有權要求其整改，整改無效時有權建議甲方清退;對工作不力的現場施工人員，有權要求施工單位予以調換。
2.有權查閱本工程的全部設計文件、技術經濟資料與批文，主持或參加本工程的有關業務會議。
3.根據工程的實際情況和現場條件，在報經甲方同意后，可向第三方發出開工通知、停工通知與復工通知。
4.根據實際需要，在甲方授權的范圍內，可對設計內容作局部修改，具體條款，可在合同專用條款中約定。
第9條監理合同期
1.監理合同期一般
包括施工招投標階段、施工準備階段、施工階段及工程保修階段。本監理合同期起止日期應在合同專用條款中約定。
2.由于非乙方的原因導致監理合同期延長，甲乙雙方應按約定簽定補充協議。
第10條合同的變更和解除
1.若實際監理范圍或監理工作量或監理合同期因故發生變化，雙方均可提出合同變更請求并應簽訂補充協議。
2.一方要求變更合同，應提前28天以書面形式通知對方并說明理由，另一方在接到通知后應在14天內予以答復。若同意變更要求，雙方應協商簽訂補充協議;若不同意變更要求，雙方仍應履行本合同約定的義務。如果一方在接到對方變更要求后14天內不予答復，則視為變更要求已被接受，否則視為違約。
3.若一方在合同期內無正當理由而不履行合同中的義務，另一方有權通知違約方中止或解除合同。因合同終止或解除所遭受的損失，除依法可以免除的責任外，應由違約方賠償。
4.一方要求解除合同，應提前28天以書面形式通知對方并說明理由，另一方應在接到通知后14天內作出答復;若不同意解除要求，在協商統一前，雙方仍應履行本合同。若在14天內不予答復，則視為同意解除合同，一方可在發出第一次通知的28天后，發出解除合同的通知，合同即行解除。
5.本合同簽訂之后，不因法定代表人或授權的代理人的變動而變更或解除。
第11條監理酬金與支付
1.甲方應按國家的監理收費規定，確認乙方的監理酬金，并按合同專用條款約定的時間、方式予以支付。
2.監理酬金的支付按監理合同期進行，不受工程施工實際進度的影響。(除乙方原因造成的工程延誤外)。監理合同協議書簽訂后7天內，甲方應按總監理酬金20%～30%的數額，向乙方預付監理酬金;工程保修階段的監理酬金一般可為監理酬金總額的5%.
3.若因甲方原因使工程規模、監理范圍或監理期限發生的變化超過雙方的約定時，甲方應按合同專用條款約定的辦法調整監理費。合同執行期間，若因國家或地方工程造價管理部門公布的價格和費率調整等原因使工程費用增加，乙方的監理酬金也應相應調整，具體調整辦法可在合同專用條款中約定。4.若因非乙方原因造成工程延誤，甲方應按合同專用條款約定的辦法支付延期監理酬金。
5.乙方人員受甲方指派出外考察的費用，由甲方承擔。
6.若甲方在規定的支付期限內未支付監理酬金，自規定支付之日起，應向乙方補償應支付的'酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日的銀行貸款利率乘以拖欠的酬金時間計算。
第12條人員的更換
1.若乙方確需更換總監和主要監理人員時，應提前14天以書面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它監理人員的調換也應提前7天通知甲方并通知第三方。
2.若因乙方人員不稱職，甲方有權提出調換人員，若情況屬實，乙方應當予以調換。
3.若甲方需更換其代表，應提前14天以書面形式通知乙方。
第13條獎勵與賠償
1.獎勵：
(1)乙方及其派出人員，在監理工作中表現突出，貢獻較大時，甲方應給予表揚和獎勵。
(2)乙方人員在監理工作中提出合理化建議，節省工程投資使甲方得到了經濟效益，甲方應將節約部分的10%～30%獎勵給乙方，具體標準和辦法應在合同專用條款中約定。
2.賠償：若因乙方人員工作過失造成工程事故或甲方經濟損失，應向甲方進行賠償。賠償額計算方法為：該單項直接損失×監理費率(扣除稅金)。累計賠償總金額不應超過監理酬金總額(扣除稅金)。
第14條轉讓與分包
1.本合同一經簽署，不得轉讓。
2.除受監的主體工程外，乙方可將合同部分任務分包給有資質的監理單位(分包部分不能超過總監理任務的50%)，但應事先以書面形式將分包單位的名稱、分包范圍與分包內容報告甲方，甲方對此分包有確認和否決權。
3.乙方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響，在經濟上甲方只與乙方，但甲方對乙方分包單位的工作有權監督，分包人的任何違約，均視為乙方的違約。
4.乙方對外單位人員的聘任不視為分包。
第15條違約、爭議與仲裁
1.任何一方不執行本合同的規定，不履行合同中約定的義務，均視為違約。違約方應承擔違約責任并賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。
2.在執行合同過程中，雙方因合同發生爭議時，應當協商解決或者提請雙方的上級行政主管部門進行調解，若協商或調解無效，可選擇以下方式之一進行處理：
(1)向雙方認可的或約定的合同仲裁機構申請仲裁;
(2)向有管轄權的人民法院起訴。
爭議發生后，除雙方均同意終止合同外，雙方均應繼續履行合同，否則視為違約。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第2條法規、語言和聯系方式
1.本合同約定的適用的法規：
2.雙方的權利、義務若因適用的法規變更而引起變化時，則雙方的權利、義務需再約定的內容為：
3.輔助語言：
第4條監理范圍
監理工程范圍包括：
(1)工程名稱：
(2)工程地點：
(3)工程規模：
(4)工程界限：
(5)工程投資：
(6)施工期：
(7)監理工作階段及內容
第5條甲方的職責與義務
1.甲方應在年月日任命其代表，并向乙方提供所約定的外部條件包括：
2.甲方向第三方通知乙方監理工作范圍、職權和人員的具體辦法和日期：
3.雙方約定的甲方應提供的技術資料及提供的時間：
4.甲方免費向監理機構提供如下現場設施：
乙方自備的，甲方給予經濟補償的設施如下：
5.在監理期間，甲方免費向監理機構提供名職員，由總監安排其工作，并免費提供名服務人員。
6.監理工作程序的約定：
甲方應在天內審批乙方提交并要求作出決定的各類報告、報表的辦法、期限和責任：
7.甲方未按約定支付監理費用的違約責任的約定：
第6條乙方的職責與義務
1.乙方應在年月日向甲方提交監理機構的組成、監理人員名單、監理工作規劃及監理
工作實施細則;
8.乙方應在天內審查(或核實)各類報告、報表的程序、責任：
9.乙方應在天內向甲方提交監理工作月報內容及有關專項報告的約定：
12.本工程需要保密的內容約定：
13.監理工程師現場設施返還甲方的辦法：
第8條乙方權利
4.對設計內容進行局部修改的具體標準和條件的約定：
第9條監理合同期
1.本監理合同期從年月日至年月日，共計月(或天);
2.本監理合同期延長條件的約定：
第11條監理酬金與支付
2.甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，支付乙方的監理酬金(含預付款，進度款等)：
3.甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，對乙方的監理酬金進行調整：
監理酬金調整的條件約定：
4.甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，支付延期監理酬金：
第13條獎勵與賠償
1.獎勵條件、標準和方法：
第15條違約、爭議與仲裁
1.違約處理方式的約定：
2.爭議的具體解決辦法的約定：
3.在合同履行過程中發生爭議時，甲乙雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由仲裁委員會，仲裁或直接向有管轄權的人民法院起訴。
工程合同 篇3
關鍵詞:建設工程；施工合同管理；問題分析；成本控制
從當前建筑市場經濟活動的交易上看，基本的法制觀念與誠信意識很多建筑單位依然淡薄，在市場當中經常發生一些不正當的競爭行為，承發包雙方缺少自律行為，并且市場機制的作用不能充分發揮，使建筑市場的經濟秩序日趨混亂。此外，由于建筑企業在適應國際市場規則上較差，對于履行FIDIC條款的意愿不足，在參與國際競爭上錯失了非常多的機會。為此，建筑企業不僅要對內部的施工合同管理進行優化與控制，更要積極轉變國際競爭觀念，不斷提升對國際市場規范的認識度，只有這樣才能確保企業得到穩定持續發展。
1當前建筑工程施工合同管理存在的問題
1．1建設施工合同履約程度差，違約情況較多當前，隨著建設項目的增多，合同條款涉及的內容日漸增多，在履行合同條約上也呈現出越來越多的問題。據相關部門調查統計，在我國合同履約率只有40%，嚴重影響到了合同的信譽度、嚴肅性以及權威性，更對市場經濟秩序造成了威脅。更對規范的市場秩序造成了影響，拖欠工程款、拖欠民工工資等情況越來越多，引發了一系列社會問題。據統計，在20xx年，全國約有23785家建筑企業拖欠的工程款數額達到了2445億元，全國共拖欠的工程款達3764億元。此外，鑒于建筑市場在運行上也存在問題，很多承包商施工責任意識較差，拖延工期、相互扯皮的情況非常多，嚴重威脅到了建筑市場的穩定發展。
1．2“陰陽合同”屢見不鮮“陰陽合同”就是指工程的發包人通過公開招標的形式，下達給承包人中標通知以及相關規范，與承包人簽署施工合同的過程。除了在建筑市場規定范圍內簽訂合同以外，又與其他承包人簽訂補充協議，但是這份協議并不能通過審查備案，但實際雙方均認可，這就被稱為“陰陽合同”。當前，市場中“陰陽合同”簽訂方式非常多，但不管是以哪種形式，都有一個共同特征:將價格壓到最低;肢解分包;利益均攤等。這種行為是發包人獲取最大利益的主要途徑，更是相關部門明令禁止的，為此，“陰陽合同”的存在勢必會為建筑市場環境帶來污染。
1．3部分施工合同文件對履約雙方約定的權利、義務上不夠公平在我國的《合同法》當中，對簽訂合同的當事人有明確規定，當事人在經濟上、法律上地位平等，并在雙方的權利與義務上保持平等。但是，就當前的建設施工合同管理看，施工合同條款的制定大都傾斜于承包人，對承包人的權利與義務規定過多，而對發包人的約束與限制則較少，在相關處罰辦法上也缺少規定。這種情況一定工程雙方出現了利益糾紛，或者是針對合同引發的糾紛，將缺少索賠的依據，成為阻礙施工順利進行的重要原因。
1．4施工合同意識淡漠，合同簽訂不規范首先，不能按照法律規范簽訂合同，法律規范意識薄弱，缺少對《建設工程施工合同示范文本》的認識，履行存在不足。其次，不能嚴格按照合同辦事，遇到問題過于依賴找領導解決，不能提出合理的索賠意見;最后，專門的管理部門間缺少合作，合同管理人才儲備少。
2加強施工合同管理的對策建議
2．1做好建筑工程合同談判與簽訂工作首先，在簽訂合同條款過程中，要了解合同文本由條款、合同附件、協議書、通用條款等四個部分組成。簽訂前要先對“通用條款”閱讀準確，明確不同用于的含義，再引導雙方簽訂“專用條款”，值得注意的是，一旦“專用條款”中某一項沒有做特殊約定的情況下，就可以將“通用條款”的對應條款當成雙方認可的合同約定。其次，要對工期、質量造價等合同內容提高重視度。按照我國《建設工程質量管理條例》中的規定，工程監督部門在工程驗收、質量評定上已不再是主體，這些工作將由單位組織設計、施工、監理等共同完成。為此，在合同中要能夠體現出來參與工程驗收的組織單位、人員、質量標準、驗收程序等，并要嚴格簽署文件協議與問題的解決辦法。建設工程中，合同管理中最常見的問題就是工程造價糾紛。鑒于工程開展中會不可避免的出現設計變更、現場簽證以及材料差價等變更問題，為此，“一次性承包，不做更改”的情況很難實現。合同必須要對價款調整的范圍、程序、及孫方法等做出規定，這樣才能更好的應對變更。最后，對工程進度撥款與竣工結算程序做出規定。通常情況下，工程進度款都是按月結算的，而款項則是按照工程進度下撥的，但是在款項申請與下撥上款項的審核不一致，在合同規定上容易引發爭議進而影響到施工合同管理。通常情況下，合同對竣工結算不會做出過多規定。為此，要在合同中積極履行付款與結算程序。
2．2在工程施工合同的履行中規范管理建筑工程簽訂完成以后，合同雙方就在經濟上與法律上產生效益。合同還規定了雙方在利益、義務、權利與義務等，雙方必須對這些內容嚴格遵守，堅決不能違反合同條約。從一定程度上看，合同雙方利益是存在差異的.，會造成合同雙方在利益上引發沖突，造成管理行為上的不統一、不協調，甚至引發矛盾與沖突。而實際上，違反工程施工合同的情況非常多，很多人都是故意違反這些合同的，并且當事人的法制意識淡薄。為此，合同履行成為了工程質量控制、造價控制、進度控制的關鍵，必須采取積極的管理，定期組織人員進行學習與培訓，明確工程合同中的權利義務，并要積極對違約的后果進行分析，有效的利用合同保護自身權益，也不會限制對方履行各項業務，條款中的內容得以充分履行。
2．3承包人應該積極開展合同風險管理，推行合同擔保制度看，加強合同索賠管理工作隨著建筑市場競爭的日趨激烈，及時對市場當中可能發生的情況進行預測與分析是使風險降到最低的關鍵，也是順利將風險轉移的重要手段。在合同中引入工程擔保制度還能夠最大限度的降低當事人的合同索賠風險。因為施工合同作為索賠的依據，同時也是合同得以延續的重要手段，是對雙方合同履行進約束與限制的重要方式。合同管理索賠對承包人提出的要求是:在簽署固定的合同過程中，要對各方面因素進行充分考慮，積極為合同履行創造機會;明確施工規定的權利與義務，并對合同風險作出預測，對合同變更的可能性進行預測，使用有效的合同管理方法與索賠策略;在合同履行當中，要能夠定期對現場的施工情況進行勘察，了解整個施工現場的實際情況，并要結合法律法規對自身的合法權益進行保護。
3結束語
隨著社會生產的不斷進步，建筑行業發展也將面臨著非常多的機會，同時，隨著建筑項目的增多，建筑工程在合同管理上也面臨著阻礙，為了使建設工程施工合同管理符合建筑市場規范，推動建筑行業穩定持續發展就要在合同履行上、合同簽訂上以及合同法律觀念上不斷增強，并要做好人員的專業培訓，確保合同管理能夠程序化、規范化、制度化。
工程合同 篇4
建設單位：華士鎮紅苗村村委 （以下簡稱甲方）
施工單位： （以下簡稱乙方）
因甲方建設需要，同意把 工程承包給乙方建設，為使工程順利進行，經雙方協商，特簽訂如下協議：
一、概況
1、工程名稱及地點：
2、工程造價：
3、承包方式及工程期限：
二、付款方法
三、工程質量及要求
四、其他需要說明的內容
1、工程內容：
2、工程造價：如實施施工中，沒有變更或增加本合同以外的工程量，以項目最終驗收后實際發生工程量結算。
五、乙方在施工中應加強對工人安全生產教育，發生安全事故的.經濟損失由乙方自行負責。
六、本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，結清尾款后失效。
甲方： 乙方；
簽訂合同人： 簽訂合同人：
工地負責人： 工地負責人：
年 月 日
工程合同 篇5
發包方：(簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就縣建筑工程施工的勞務人工費、文明施工、施工管理、設備機械費用等事項協商一致，訂立承包協議如下。
一、工程概況
工程名稱：縣 建筑工程
工程地點：縣
工程規模：總建筑面積：約 ㎡
承包內容：施工圖(含散水溝)以內的勞務人工費、機具、文明施工、施工管理、設備機械、架料模具及其輔助材料等一切費用(詳盡內容見乙方投標預算標書)。
二、合同工期
施工工期： 個月，即：________年____月____日開工，________年____月____日完工。除基礎超深，重大設計修改，人力不可抗因素及室外附屬工程外，雙方不得更改工期，若需延長工期須經甲方主管負責人簽字同意。
三、工程質量
工程施工質量等級標準為：達到合格，力創優良。并保證達到：
(1)按設計施工圖和甲方以及業主要求施工，施工執行標準按《建筑工程施工質量統一驗收標準》GB50300以及相關配套的現行國家規范標準;
(2)分戶檢測合格：即房間幾何尺寸、層高均符合設計，偏差值小于規定誤差值;
(3)實體檢測合格：即設計梁板柱幾何尺寸、鋼筋位置、砼保護層厚度，偏差值小于規定誤差值。所完成工程質量不合格，以及由于乙方使用材料引起后續施工出現質量問題的返工等，所有損失均由乙方承擔。
四、工程費用計算
1、施工圖(含散水溝)以內的施工作業勞務人工費、機具、文明施工、施工管理、設備機械、架料模具及其輔助材料等一切費用，乙方以施工設計圖建筑面積和乙方投標預算標書一次性 萬元總承包包干;
2、因設計施工變更須增減工程量，另行據實計算(按清單報價方式進行簽證)。
五、工程款支付
1、為確保工程施工履約能力，乙方必須交納 萬元履約保證金，簽訂本協議時繳納，雙方約定，工程施工完畢時退還;
2、工程款先由乙方自行墊支，甲方按主體工程施工進度預支工程施工進度款，具體支付時段為：完成主體工程量的50%時支付已完工程部分的 %，主體工程全部完工時累計支付達到 %，主體驗收合格后，累計支付達到 %，裝飾和附屬工程按主體工程的施工節點支付方式進行工程款支付;工程全部竣工驗收合格時累計支付至總價75%;竣工結算交付后 個月內支付至總價95%;其余5%留作質保金，________年保修期滿，無承包范圍內的質量問題時一次性付清。
六、 雙方權利義務和職責
1、甲方的職責
(1)負責除本合同約定由甲方負責采購的施工輔助材料外的全部材料提供;
(2) 負責監督管理乙方施工，以及業主、監理等上級領導部門檢查驗收工作;
(3)負責對乙方申報的施工進度款進行審查和撥付等所有相關工作;
(4)負責提供施工設計圖紙和技術交底。
2、乙方的職責
乙方負責本工程設計施工圖范圍和圖紙會審記錄內勞務人工費用和所有施工機械、文明施工、施工管理等費用總包干承包和組織施工，即包含下列內容：
(1)施工圖范圍內所有施工人員勞務人工費用(含水電安裝預埋費用);
(2)完成施工圖所有設計內容的.一切機械設備、施工用具和機具、模具架料及其鋪助材料，模具架料及其鋪助材料自備，(機械設備如塔吊、提升機、攪拌機等;施工用具如鋼筋、模工、水電工、砼工機具等;模具架料及其鋪助材料如鋼管及扣件、模板、安全網以及釘子、鐵絲、綁扎絲、電線和燈(施工操作工作面內)等);
(3)負責安全文明施工管理，強化安全措施，并承擔投入此項工作的材料設備費用，即：
①安全文明施工管理工作，如安全教育、專職安全員管理等;
②安全保證措施的人工、安全設施：如安全帽、安全帶、安全網以及勞保用品等，其他項目施工涉及的安全設施、材料(如外架和架板高凳等)應無償使用;
(4)負責本工程臨設搭拆人工費用;
(5)負責本工程承包范圍內的施工管理費用，即
①施工組織工作安排;
②指導工人按圖施工，并檢查其質量合格，交驗甲方以及監理或業主;
③本工程按圖施工抄平放線;
④本施工內容以及相關安全文明施工管理，工程材料管理及保衛工作費用;
(6)負責本工程承包范圍內的人員施工安全保險費用，應達到不記名100萬元保險金額，承包范圍內直接的、間接的(含提供安全設施所引起的)一切安全事故均由乙方負責;
(7)負責配合有關施工項目的配合費用;
(8)負責本工程承包范圍內的以及相關成品保護等費用;
(9)負責相應工程的進場材料及使用臨時設施材料的御貨。
3、相關權利義務
(1)施工期乙方必須遵守甲方一切管理制度，服從甲方監督管理，否則甲方有權對乙方進行處罰;
(2)乙方必須加強安全管理，全體職工自覺按安全管理制度施工，在施工前要進行質量安全交底，堅持班前教肓，嚴禁酒后作業，嚴禁違章施工，保證達到安全文明施工檢查(現場部分)合格，否則，出現的一切后果均由乙方自行負責，甲方有權對乙方人員予以處罰。上班不戴安全帽罰款50元人次，高空不系安全帶罰款200元人次;
(3)乙方在施工期間應按月優先支付工人工資，并接受甲方的監督，嚴禁出現拖欠工人工資鬧事，否則甲方有權對乙方罰款10000-0元次;
(4)乙方應愛惜甲方材料，嚴禁浪費材料，注意成品保護，否則，甲方有權對乙方罰款5000-10000元次; (
5)乙方必須文明施工，嚴禁出現打架斗毆，否則甲方有權對乙方罰款500-1000元人次;
(6)乙方應抓緊時間施工，因乙方原因造成工期延誤或影響其他工序施工，造成業主和公司對甲方處罰，以及給予第三人的賠償，乙方必須賠償甲方相應損失;
(7)若因業主方資金不到位給乙方造成損失按業主方給甲方勞務部分的賠償額度直接支付給乙方;
(8)合同有效期內發生的安全責任事故概由乙方負責承擔。
七、違約責任
1、出現下列情形之一視為乙方違約
(1)乙方未經甲方同意，連續停工達到____日以上;
(2)乙方超出本合同約定工期達到____日以上;
(3)乙方因資金不到位，拖欠工人工資，導致施工人員不足，施工進度嚴重滯后，影響竣工交付：
(4)乙方因組織施工和管理不善，出現重大安全責任事故;
(5)工程施工不按規范要求進行，導致質量驗收不合格或重大返工損失;
(6)法律規定的其他違約情形。
2、出現下列情形之一視為甲方違約
(1)業主單位撥付工程款后，甲方未按合同約定支付乙方施工進度款;
(2)甲方收到乙方竣工驗收資料后，不及時組織驗收和竣工決算;
(3) 法律規定的其他違約情形。
3、違約后果
(1)任何一方單方違約，違約方須按本合同標的總價款的10%向守約方承擔違約金;
(2) 任何一方單方違約,守約方有權單方解除合同;
(3)乙方違約，其所交履約保證金甲方不予退還。
八、本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程合同 篇6
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和國家有關法律、法規規定，本著平等互利原則，甲、乙雙方協商就地暖工程事宜達成如下協議條款：
一、甲方同意將其建設的工地地暖工程施工承包給乙方。工程位于金川，工程建筑面積約平方米，按建筑面積 元/平米計算，工程總造價約元，最后按完成實際建筑面積的工作量據實結算。
二、工程承包方式及內容
1、承包方式：包工包料
2、承包內容：
1提供PE-RT管材的檢驗報告，產品合格證。 ○
2乙方的資質證書，上崗證、營業執照。 ○
3)選用地熱材料，具本規格。 ○
A、 分水器，國產全銅
B、 過濾器，國產全銅
C、 錫鉑紙、國產
D、 卡釘，國產塑料U型卡釘
E、 膠帶、綁絲、鋼釘、國產
F、 隔熱層、選用國產保溫聚苯板，溶重厚度按設計要求
3、工期：自年月日開始進駐工地，工期 根據甲方進度要求施工。
三、雙方責任
（1）向乙方提供平整的地面（地面不應有任何物品及建筑垃圾）。
（2）提前10天通知乙方施工日期，并在施工中協商各方面關系確保施工正常進行。
（3）提供地暖專用施工圖一套給乙方，組織施工前圖紙會審，進行技術交底。
（4）保證地暖填充層按乙方要求及時回填（必須搭設跑道避免管材劃傷），回填不得使用振搗器。
（5）豆石混凝土填充層的澆搗及找平層的施工由甲方負責，豆石粒徑不大于12mm，養護不少于48小時，在此期間或以后不得踢鑿填充層或契入任何物體。
（6）甲方提出設計變更，導致費用增加，由甲方負責費用。
（7）為乙方在現場提供施工用房壹間，提供水、電、物料垂直提升機等配套便利。
（8）負責竣工后的驗收工作。
2、乙方責任
（1）接到甲方施工通知后，10日內組織施工人員進入現場。
（2）嚴格按照呼市建委有關規定施工，保證工程按時保持交工。
（3）負責“地暖”全部特料采購、送試。
（4）指導土建澆注填充層及面層時，正確設置伸縮縫。
（5）安裝“地暖”做到文明施工。遵守甲方各項安全、施工、保安制度，服從甲方現場指揮。
（6）提供“地暖”材料“PE-RT”地暖管DN20X2.3本白色管材，產品質量達到國標GB/T18992、2-20xx標準：銅質分（集）水器、過濾器等達到建設部關于地暖要求；保溫層鋪設容重 KG/立方米，厚度底層公分，標準層 公分的聚苯乙烯泡沫板符合規范要求；不含填充物材料及施工費用，填充層由土建負責。
（7）乙方承攬地暖工程按圖施工包括：地暖管道的.鋪設；分水器的供應安裝（不含熱計量表、傳感器等特殊設備）；地暖的調試，打壓，達到正常運行為止，如有新增內容，據實結算。
（8）乙方確保工程質量、進度，如因乙方原因造成甲方打灰延誤由乙方負責承擔相應損失。
（9）做好質保期的維修工作。
四、工程質量標準
1、乙方所施工“地暖”工程在正常使用條件下使用條 件為供水溫度≤60度，工作壓力≤0.8Mpa。
2、在質保期，由于甲方（含用戶）人為或不可抗力造成的地暖各部位損壞，乙方可給予修理，但責任和費用由甲方承擔。
3、乙方提供廠家產品的合格證，檢驗報告。
五、付款方式：
所有地熱工程完畢后于20xx年6月1日全部付清。
六、如乙方未按合同規定時間完工，乙方承擔由此造成的損失。
七、若甲方未按合同條款或其他原因條件造成工程延期，甲方承擔由此造成的損失。
八、本協議條款未盡事宜，雙方協商解決。雙方補充協議與本協議條款具有同等法律效力。如違約，在原告所在地法院解決。
九、本合同協議條款雙方簽字蓋章后生效。
十、本合同一式四份，雙方各執兩份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表：代表：
電話： 電話：
年日 月
工程合同 篇7
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為了村莊整潔，甲方經研究決定進行河道疏浚。現根據最低標中標和同等價情況下，優先本村村民的原則，通過公開招標的形式，確定上述工程由乙方中標施工。為使該工程能按時、保質順利完成，現經甲、乙方雙方協商，同意訂立以下施工合同，以此遵照執行。
一、工程名稱：
______河道疏浚工程。計劃疏浚長度 米。
二、工程施工工期：
自 年 月 日 ~ 年 月 日，歷時 個歷日。
三、工程施工經費結算的方法：
1.工程經費的單價按中標價 元/方結算，為綜合單價承包。
2.工程量按竣工驗收實測的土方量結算。工程的筑壩、開壩、土方圍堰費、清障費、排水費及堰體施工期維護費均列入土方單價。
3.甲方負責施工中得調節，把好質量關，掌握竣工驗收中第一手資料;合同簽訂后，乙方對整個工程的費用進行墊資，待工程全部結束后憑甲方驗收單合格后方可結賬(憑支塘稅務所土方發票)。
四、工程施工要求及驗收方法：
1.工程采用兩棲式挖掘機施工的必須干河，絕不能帶水夾漿進行施工，確保工程質量;工程采用水力沖泥疏浚，盡量減少工作壩，乙方應按照甲方規定的河底寬度、坡比等疏浚標準質量要求進行施工，將土方排至制定的排泥點，并做好排泥場的圍堰及排水溝的開挖工作，避免泥水淹積農田。
塌壩所造成的損失均由乙方負全部經濟責任。
2.乙方應按照甲方要求將河道內的`淤積土方全部清理。清理過程中的垃圾雜物應按村要求堆放到指定位置，駁岸邊垃圾、雜草、雜樹都要清理。放水后駁岸邊保持30cm水層，無垃圾。河道內有沉船負責打撈。工程結束告知有關單位，經初步驗收后才可開壩防水，否則乙方應負責任。
3.土方工程量的計算按建管所、水利站竣工驗收實測斷面土方計取上報，最終以市局驗收竣工土方為結算工程量。
4.乙方在施工過程中要切實做好工地施工安全。杜絕和防范機電事故發生。排泥管道線路的定向應盡量避免與村級交通的矛盾，管線與交通道路交叉處應做夜光警示標志和減速保護設置，確保交通安全。
5.乙方應做好工地現場的文明施工，注意環境衛生。
五、以上工程一旦確認，不得反悔，如違反責任自負。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方單位(蓋章) 乙方單位(蓋章)
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同08-31
工程工程合同09-20
工程合同介紹工程合同11-15
工程合同關于工程合同03-09
新版工程工程合同05-02
工程工程熱門合同07-04
工程合同 工程合同范本11-15
通用工程工程合同09-06
工程工程合同15篇09-20
實用工程工程合同06-07