[實用]工程合同7篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編精心整理的工程合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![[實用]工程合同7篇](/pic/00/bacfcdac5_2.jpg)
工程合同 篇1
甲方：
營業(yè)執(zhí)照：
注冊地址： 郵政編碼： 法定代表： 職務：
乙方：
身份證號碼：
此合同本著公平、公正的原則，經(jīng)雙方協(xié)商而訂立。
第一條 合同目的
經(jīng)雙方協(xié)商，一致同意甲方將本合同中確定的施工項目轉(zhuǎn)讓給乙方經(jīng)營，乙方掛靠在甲方企業(yè)之下，從事甲方經(jīng)營許可證范圍內(nèi)的經(jīng)營項目。同時，甲乙雙方訂立本合同，明確雙方的權(quán)利與義務及掛靠起期內(nèi)的注意事項。
第二條 工程內(nèi)容
按施工圖紙設計方案單項工程項目的.工作內(nèi)容，具體為 工程，工程合同價為(大寫)萬元，工程施工內(nèi)容為甲方與業(yè)主簽訂的合同中的內(nèi)容。
第三條 甲方的基本權(quán)利和義務
權(quán)利：⑴甲方一次性項乙方收取人民幣管理服務費，各類稅費均由乙方自行繳納。 ⑵乙方利用甲方名義所開發(fā)票，責乙方須向甲方繳納面值金額的百分之。
�、侨缫曳阶鞒鲇袚p甲方信譽和形象之行為，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，本年度管理服務費不予歸還。
義務：⑴甲方在本協(xié)議生效之后，只向乙方提供相關經(jīng)營業(yè)務所需的手持證件和經(jīng)營許可證。
⑵對乙方提出的合理要求盡可能提供良好的服務。
第四條 乙方的基本權(quán)利和義務
權(quán)利： ⑴乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現(xiàn)，若有問題可以隨時向甲方提出意見。
�、葡硎芗追剿峁┑氖┕ぴO施所需資質(zhì)及經(jīng)營許可。
�、浅浞掷媒I(yè)的資質(zhì)，完全自主的開展相關產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務。 ⑷經(jīng)營上實行內(nèi)部獨立核算，自負盈虧。
�、� 一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉。
義務： ⑴在經(jīng)營活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度。
�、� 負責解決經(jīng)營事件，相關經(jīng)營條件及施工設備自主負責解決。
�、钦J真負責進行施工項目的質(zhì)量和安全，對發(fā)生的質(zhì)量問題和事故乙方負完全責任。
�、染S護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權(quán)、損譽的事情，若發(fā)生此類事件，則甲方有權(quán)追究乙方的法律責任，并要求進行相關經(jīng)濟賠償和處罰。 ⑸按時足額向甲方繳納管理服務費。
�、室曳浇�(jīng)營項目不得超過價格經(jīng)營許可證所規(guī)定的范圍，如超出甲方經(jīng)營許可證經(jīng)營范圍的項目，乙方需要自己提供相關手續(xù)證件。
第五條 乙方實施的過程項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統(tǒng)計等事項由乙方自主辦理。
第六條 原甲方與業(yè)主簽訂的施工合同中所規(guī)定的義務轉(zhuǎn)由乙方向業(yè)主履行，乙方在經(jīng)營活動中，若出項安全事故等重大意外，均由乙方獨立承擔，甲方不承擔一些責任，特此提出免責聲明。
第七條 掛靠期間
掛靠期間暫定月日期至日止，掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的的仍按原有的規(guī)定收取%工程管理費。
第八條 乙方應在合同簽訂時付清管理服務費。
第九條 若乙方無正當理由單方終止本協(xié)議，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應向甲方支付工程總造價違約金。
第十條 甲方對本協(xié)議書上述各條款具有解釋權(quán)。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結(jié)算后，即告終止。本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，相關主管單位一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
簽訂合同雙方：
建設單位：________________，以下簡稱甲方
施工單位：________________，以下簡稱乙方
為明確甲乙方雙在施工過程中的權(quán)利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，按時保質(zhì)保量地完成國家的基本建設任務，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 總則
一、工程名稱：
二、國家(或各部委、或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照，計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號：________________。
四、工程地點：________________。
五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表略)。
六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表略)。
第二條 工程期限
本合同全部工程____年____月____日開工至____年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表略)。
在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料，以及設備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷：申請領取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返慕油?應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工地區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料， 工程施工合同范本加工構(gòu)件，做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、本合同全部所需材料按下列( )項供應方式辦理。
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應;
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用;
特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應;
3.包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點;
4.________________________________
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗。在施工現(xiàn)場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供應部門的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求，必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續(xù)后實行，由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，由負責供應之一方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現(xiàn)場時必須驗證，如無證明，須經(jīng)試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應之一方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規(guī)格質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條 工程款結(jié)算
一、本合同全部工程造價的結(jié)算方式，按下列第( )項辦理;
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結(jié)算;
2.按施工圖預算加系數(shù)包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定調(diào)整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關
規(guī)定調(diào)整包干造價;
4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包于辦法結(jié)算;
5.________________________________。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在日內(nèi)按工程造價總數(shù)元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表，并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。(基本建設投資撥工程施工合同范本款改貸款之后，貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理。)不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關規(guī)定處理。
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準。
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運，勞動力、機械調(diào)遷等損失，應由甲方負擔：
1.施工中發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內(nèi)與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經(jīng)甲乙雙方辦理有關手續(xù)后方準繼續(xù)施工;
2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規(guī)模時，須經(jīng)原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續(xù)后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、構(gòu)件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與沒計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔。在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條 竣工驗收、結(jié)算與保修
一、乙方在單項工程竣工前日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。
二、竣工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起天內(nèi)乙方向甲方移交完畢如甲方不能按期接管，致使乙驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續(xù)，作為竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行地竣t212程驗收中，如發(fā)現(xiàn)不合格需返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，甲乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成完成后經(jīng)驗收合格再行移交，因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經(jīng)雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)，在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1.增減工程變更的有關手續(xù)和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收天內(nèi)，應將竣工工程結(jié)算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結(jié)算件后應在天內(nèi)審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結(jié)算，建設銀行據(jù)以撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質(zhì)量保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。
第八條 獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設計的合理化建議，經(jīng)甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節(jié)約的工程投資，百分之歸乙方，百分之歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發(fā)，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應付應付而未付款項的.利息。
四、施工合同由各級建設銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當事人的請求，可以提交有管轄權(quán)的工商行政管理部門仲裁。
第九條 工程負責人和工傷事故
一、甲方派同志為駐現(xiàn)場負責人，乙方派同志為現(xiàn)場施工負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查
隱蔽工程，辦理中間交3232程驗收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條 合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式份。其中正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本一式________份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第十一條 附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書，在簽訂本合同后，可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
第十二條 合同附件(均略)
一、工程項目一覽表，
二、全部施工圖紙;
三、施工圖預算表;
四、甲方負責供應材料、設備一覽表;
五、國家(或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關單位)對
工程的批準投資計劃、計劃任務書等份文件。
第十三條 其他條款________________________________________。
工程改造合同(三)
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)： 曲靖市萬達建工集團有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定，及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方就養(yǎng)雞場改造工程協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內(nèi)容：
二、施工內(nèi)容
1、鋼窗為維修和更換玻璃及刷油漆，面積96×1.44=136.24㎡;
2、門為普通平開鋼門，共24樘;
3、拆除原木質(zhì)屋架、檁條和石棉瓦，更換新鋼方管屋架、檁條為鋼C型鋼，即C140×40×20×2.0，屋面瓦為50厚彩鋼復合瓦;
4、DN50引風透氣帽，彩鋼制作、安裝。
三、施工工期
合同工期共計 天。合同簽訂之日算起，如遇不可抗力因素，工期順延。
四、結(jié)算方法
1、該工程除工程攔標價注明的工程量清單外，所增加的土建項
目、鋼結(jié)構(gòu)項目及裝飾裝修項目，一律按簽證清單量，按現(xiàn)行近期國家相關定額計價方式進行計取。
所增加項目工程造價按工程量清單，經(jīng)雙方核定后在 七 個工作日內(nèi)支付總造價的 %。
五、工程造價
按攔標價約 元，到風透氣帽按 元/套計補。
六、付款方式
合同簽訂后，所有安裝材料到場報驗后，甲方支付款項 %，安裝完畢后付到完成工程量的 %。工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方在 天內(nèi)支付至完成總價款的 %，留 %作為工程質(zhì)量保證金。該工程保修期為壹年。
七、甲方權(quán)利和義務
1、甲方提供原材料堆放場地。
2、按合同約定向乙方支付工程款。
3、負責組織施工檢查驗收監(jiān)督承包人的工程進度、材料工程量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況。
4、負責本工程中各工程、工序間的協(xié)調(diào)與配合，乙方在安全、質(zhì)量、工期、場容等方面發(fā)現(xiàn)有違反合同約定內(nèi)容的，甲方應書面提出整改意見，督促乙方進行整改。
5、負責組織工程驗收工作，及竣工資料的合并及歸檔。
八、乙方權(quán)利和義務
1、乙方對所提供的產(chǎn)品必須確保質(zhì)量符合國家標準，按時、按質(zhì)、按量完成該工程。
2、乙方必須按甲方技術(shù)要求及使用需要制作安裝，統(tǒng)一規(guī)范化。在安裝過程中，因乙方違反操作規(guī)程或其它原因，發(fā)生的一切安全事故和損失全部由乙方承擔，與甲方無任何關系。
3、乙方承擔由乙方施工質(zhì)量所造成的一切責任和后果。
4、甲方負責提供施工期間的施工電源，費用由乙方承擔。
5、工程完成后，負責清理現(xiàn)場，保證現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。
九、違約責任
乙方必須按照甲方要求按質(zhì)按量完成鋼結(jié)構(gòu)制作安裝，如果中途退場，給甲方造成損失的，工程款不予結(jié)算，乙方負責賠償甲方損失。
十、爭議解決
履行本合同期間，甲乙雙方發(fā)生的爭議或糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意向曲靖市仲裁委員會申請仲裁或依法向人民法院起訴。
十一、合同的生效和終止
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后立即生效。
2、本合同在結(jié)清工程尾款后終止。
3、本合同未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，另定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、本協(xié)議一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。
工程合同 篇3
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將本項目的 工程的勞務承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、 工程名稱與地點：
該工程為 工程，地點在 。
二、 承包方式與要求：
該工程甲方采取分工種，單價組合成總價的形式，以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質(zhì)，主要工種要有上崗證書，并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。
三、工程承包單價與內(nèi)容：勞務承包合同范本經(jīng)雙方協(xié)商，該 工程按 元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包，其承包單價包括以下內(nèi)容：完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內(nèi)容;現(xiàn)場規(guī) 整與清理等內(nèi)容。甲方付款前，乙方應提前向甲方提供相應發(fā)票。
四、工程質(zhì)量與安全：
根據(jù)甲要求，該工程質(zhì)量要求達到優(yōu)良，因此單項承包必須確保優(yōu)良，如承包單項評定為不合格，由乙方進行返工修理直至合格，其返工的.一切經(jīng)濟損失由乙方承擔，并從乙方勞務結(jié)算中扣回。
乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排，必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，為使工人增強安全意識，帶隊及班組負責人每天安排工作量，要進行安全 交底教育，強調(diào)安全操作，帶好安全帽，裝好安全網(wǎng)系好安全帶，做好各項安全防護工作，杜絕安全事故的發(fā)生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何經(jīng)濟、法律責任。
五、文明施工與獎罰：
乙方進入施工現(xiàn)場人員必須遵守文明施工手冊，在自己承包的范圍內(nèi)做到工完料盡場地清，嚴格把好材料節(jié)約關，不準亂鋸、亂丟、浪費材料，如發(fā)現(xiàn)在分清責任后給予罰款。同時，乙方嚴格遵守治安管理條例，違者予以罰款，乙方人員必須服從管理人員指揮，遵守工地一切規(guī)章制度。
六、付款方式與工期：
本工程勞務人工費的所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。該工程乙方隊伍進場后，其先期費用由乙方負責，工程開始前付勞務費的 %.工程竣工付勞務費的 %.辦完工程結(jié)算付至勞務費的 %.留 %待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
乙方工期時間為： 年 月 日起至 年 月 日止。
七、雙方權(quán)力與義務
(一) 甲方：
1、甲方有權(quán)對乙方進行資格審查，對乙方違反合同條款內(nèi)容實施處罰，經(jīng)濟賠償及辭退的權(quán)力。
2、甲方根據(jù)工程要求，安排乙方實施工程承包內(nèi)容，乙方應無條件遵照執(zhí)行。
3、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按勞務合同約定和業(yè)主付款情況支付勞務費。
4、甲方對乙方提供來的施工作業(yè)人員實行實名制，建立健康狀況檔案，對有殘疾及智力障礙的作業(yè)人員一律清退，不得入場施工。
(二)乙方
1、乙方必須向甲方提交符合承包資質(zhì)并有權(quán)對甲方提出合法要求，主動承擔合同內(nèi)容的全部工作，確保工程質(zhì)量。
2、乙主必須按甲方的要求進行安全生產(chǎn)、乙方不得擅自違反安全操作規(guī)程，對于違反安全操作規(guī)程出現(xiàn)的人身傷害及死亡事故，乙方必須承擔全部責任，甲方概不負責。
3、乙方有權(quán)拒絕甲方不符合安全生產(chǎn)要求的指令，并提出自己的見解，供甲方參考。
4、乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業(yè)人員，不得瞞報，私自使用。同時乙方應提供人員名單、身份證。
5、乙方要管好自己的隊伍，不得在工地及之外進行違法犯罪活動，如賭博、賣淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不負責。
6、為確保工期，乙方必須按甲方要求，保證工程足夠的勞動力，不得消極怠工。
八、違約責任與其他
1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方違反或造成工程停工，必須追究違約方責任。
2、如因乙方原因損害公司信譽、現(xiàn)場設備及對工程造成一定經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方賠償全部損失，并從承包勞務費中扣除。
3、屬于乙方自備設備，自帶工具用具等，乙方必須自己保管，不得因此對甲方提出其他要求，更不得找借口影響開程質(zhì)量和進度，由此造成的損失由乙方承擔。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有同等法律效益。
5、因本合同產(chǎn)生糾紛雙方協(xié)商解決，解決不成時，交人民法院管轄。
甲方：
負責人：
授權(quán)代表：
簽約日期：
乙方：
負責人：
授權(quán)代表：
簽約日期：
工程合同 篇4
甲方(發(fā)包方
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就 新建工程鋼筋分項工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴格遵守：
第一條、工程概況：
1、工程名稱： 天潔.天潤閣 #樓 。
2、工程地點： 遂平縣沙河南107國道西 。
第二條、承包范圍：施工圖紙上全部鋼筋的鋼筋加工、配料、翻樣、安裝、對焊、綁扎、板筋支撐、電焊、場內(nèi)全部水平和垂直運輸、廢料堆碼等全部人工費;根據(jù)鋼筋工程需用配備的鋼筋機械，彎曲機、切斷機、調(diào)直機、電焊機、等全部設備;電纜線、配電箱等全部機械費和配件、修理費等;鐵絲扎絲、焊條、墊塊、馬鐙、焊劑等全部輔材費，施工必需的安全帽、安全帶、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部勞保費;工具費、超高、高層施工人工降郊費等等;上述承包內(nèi)容包含了人工費、機械費、材料(鋼筋除外)全部費用、圖紙局部變更的費用。
第三條、承包具體工作內(nèi)容：乙方承包各項內(nèi)容均包括：熟悉施工圖紙和柱位臵、柱軸線、梁軸線的控制，自檢并配合受檢，做好文明施工安全工作。做好半成品的保護工作直至承包內(nèi)容全部逐一完成交付給甲方。
第四條、承包方式：包工(含施工工具、機械、鐵絲和扎絲、墊塊、馬蹬、焊條、電纜、電箱、開關等一切自用工具)包安全至鋼筋制作綁扎驗收合格。
第五條、承包合同工期：總?cè)諝v天數(shù) 跟隨泥工和模板工工期 。
5.1開工日期：甲方提前2 天通知乙方進場。
5.2竣工日期：緊隨泥工和模板工施工進度施工，不得影響泥工和模板工施工進度，由于乙方施工人員不足，經(jīng)甲方多次協(xié)商不能解決而影響工程進度時，所造成的損失由乙方承擔。
第六條、施工質(zhì)量：乙方嚴格按照施工圖紙的.梁、板、柱定位及鋼筋規(guī)格尺寸、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程進行施工，按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范進行驗收合格。由于乙方施工質(zhì)量問題導致返工的材料和人工及檢測費用等由乙方承擔所有損失。質(zhì)量要求為合格。
第七條、工程量計算方式及承包價款：
按實際建筑面積每平方米(大寫) 貳 拾 玖 元整( 29 元/M)。
第八條、工程付款辦法：按甲方與公司合同付款節(jié)點按50%支付工程款，主體封頂混凝土全部結(jié)束后付總工程款的95%，其余下款項待工程竣工驗收合格交付建設方后一周內(nèi)付清。
第九條、雙方權(quán)利和義務：
9.1.1甲方提前2天通知乙方進場，進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術(shù)交底、進度計劃等交底。具體施工作業(yè)中必須設立安全標志、佩戴安全帽，以確保安全、文明施工。
9.1.2乙方必須有一定操作技術(shù)水平、并自行辦妥一切手續(xù)及保險，保證施工現(xiàn)場施工人數(shù)并保持施工人員的相對穩(wěn)定使工程順利進行，本工程農(nóng)忙不放2
假，如因乙方人員組織不到位甲方派人幫忙工資按每人每天300元計算，從乙方借支中扣除。乙方不得使用未滿18周歲、大于60周歲的人員。
9.1.3成品質(zhì)量必須符合驗收標準，施工過程中班組加強自檢并記錄，澆筑混凝土前報甲方進行驗收。出現(xiàn)不合格品由乙方無條件返工并賠償有關損失。
9.2文明施工：乙方必須做好文明施工，做到工完料清。
9.3.1安全：乙方進場前必須認真進行安全教育，安全技術(shù)操作規(guī)程的培訓、交底，乙方必需設立質(zhì)量、安全員，每日召開班前會，負責本班的質(zhì)量、安全工作。.在工地及工地圍墻以外出現(xiàn)任何安全事故甲方概不負責。
9.3.2乙方人員進入工地必須戴好安全帽，不得酒后上班，不準穿拖鞋或赤腳上班，如有違反，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元/人次。注意衛(wèi)生，不得隨意大小便，違者每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。不得在工地內(nèi)酗酒、鬧事、打架、偷盜、禁止使用電爐、煤油爐等明火爐具及熱得快電阻等，若有違反，每人次罰款100元。情節(jié)嚴重者，送公安機關處理。
9.4乙方自行負責與管理自己的施工機具、小型工具等，如尺、爺、錘、安全帽、鐵絲、扎絲等。
9.5乙方收到甲方工程款后，必須盡快發(fā)放至勞務人員手中，并建立工資發(fā)放登記表。
9.6該工程完工并移交甲方且該合同未終止前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9.7乙方保證不將承包的施工任務再次分包(任務包干除外)或轉(zhuǎn)包，如經(jīng)甲方查實，甲方有權(quán)單方終止合同并按乙方已完工程量結(jié)算工程款并罰款20_元、另行安排其他隊伍進場施工。
第十條、違約：甲方發(fā)現(xiàn)乙方在質(zhì)量、進度、安全、文明施工等各方面未能滿足要求的，經(jīng)甲方提出整改而拒不實行者，甲方有權(quán)單方解除合同，并令乙方撤離施工現(xiàn)場，由此發(fā)生的損失費用由乙方承擔。如乙方中途退場工程款按完成工程量的50%結(jié)算。
第十一條、爭議：履行合同中若甲、乙雙方發(fā)生爭議，雙方應本著實事求是的態(tài)度協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條、其它：本合同未盡事宜，雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
第十三條、合同管理：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字或按手印后即發(fā)生法律效力，至工程完成，結(jié)清工程款后失效。
甲 方： 乙 方：
電話號碼： 電話號碼：
年月日：
工程合同 篇5
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。現(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的`基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；
�。ㄈ┮勒辗梢�(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣�，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
�。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。
工程合同 篇6
甲方（總包方）：
乙方（分包方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)定甲方將大方里景觀墻人工、機械及措施工程發(fā)包給乙方，為明確雙方權(quán)利義務，本著自愿、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
建設規(guī)模：約631M
二、承包方式：
綜合單價包工不包料；
三、承包范圍：
�、偻瓿删坝^墻所需全部木工、瓦工、力工、鋼筋工、架子工、油漆工。（包含腳手架子、搭設及拆除、混凝土模板制作拆除）工作。
②本工程所用設備、機械、工具、材料進場卸車，場內(nèi)材料二次倒運。（包含發(fā)電機、攪拌機、等）
�、郾竟こ趟盟娰M用。
綜合單價還應包括以下工作內(nèi)容或費用：
1、首層地面，鋼筋砼的施工；外墻雨篷拆除、室外散水坡臺階踏步、女兒墻苯板，女兒墻鋼筋制作綁扎、模板安裝拆除及沿線的安裝、屋面找平層抹灰，保溫苯板的鋪設、人工配合回填土、土方夯實、裝修架子搭設、外架子拆除、落水管安裝；女兒墻砌筑、外墻瓷磚粘貼、抹灰、內(nèi)外的掛網(wǎng)、室內(nèi)地面、澆筑砼、找平。
2、工程所用設備、機械、工器、進場卸車，場內(nèi)材料二次倒運。
3、現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工、圍擋墻、臨建設施、所需人工費用支出；
4、主體裝修、各工種、廚師及所需機械操作人員（塔吊司機除外）等人人工所需費用支出。
四、承包價格：
本工程采用每延長米綜合單價形式承包，所報單價一次包死
1、綜合總價：650元/M。
2、乙方材料損耗，在規(guī)定范圍內(nèi)；故意損耗材料費用由乙方承擔。
五、結(jié)算付款方式：
1、本工程完成總進度50%，且完成本合同總價50%工程量后，甲方按完成形象的產(chǎn)值的80%付款。
2、本工程乙方承包范圍內(nèi)全部工程完成后，甲方按完成總產(chǎn)值的95%付款，剩余3%留作保修金，待裝飾工程兩年保修期滿后一次付清。
4、本合同約定的施工內(nèi)容，如實際甲方有不需要乙方進行施工的項目，甲方應及時通知乙方，工程結(jié)算時扣除該項目費用。
5、工程款支付，以現(xiàn)金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方提供工人工資表及提供勞務分包人工發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
六、合同工期：
本工程自20xx年9月13日開工，20xx年月日結(jié)束。
七、質(zhì)量要求：
1、質(zhì)量標準：竣工驗收合格。
2、工程質(zhì)量：按總包合同有關質(zhì)量的約定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工等級驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，必須達到質(zhì)量評定等級。如因施工質(zhì)量原因由質(zhì)監(jiān)部門或建設單位與監(jiān)理單位下達的罰款由乙方承擔。
3、施工中如發(fā)生質(zhì)量缺陷乙方應及時消除，所發(fā)生的工期與材料損失由乙方承擔；因乙方原因造成的工程缺陷未能及時消除，甲方有權(quán)自行或委托第三方消除工程缺陷，由此發(fā)生的費用由乙方承擔，乙方應承擔相應違約責任。
八、甲方責任和權(quán)利
1、委派同志為該工程現(xiàn)場施工管理人，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導施工。
2、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質(zhì)量向發(fā)包人負責；
3、負責編制施工組織設計，統(tǒng)一制定各項管理目標，組織編制月施工計劃、實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工，計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收；
4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術(shù)交底，組織圖紙會審，統(tǒng)一安排技術(shù)檔案資料的收集整理及交工驗收；
5、統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決非乙方獨立使用的生產(chǎn)、生活臨時設施、工作用水、用電及施工場地；
6、按時提供圖紙，及時交付應供材料、設備，所提供的施工機械設備燃料、周轉(zhuǎn)材料、安全設施保證施工需要。塔吊司機應早4點晚6點工作。
7、按本合同約定，向乙方支付勞動報酬；
8、負責與發(fā)包人、監(jiān)理、設計及有關部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關系。
九、乙方責任和權(quán)利
1、委派同志為現(xiàn)場施工負責人，參加工程生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，具體負責本項目工程的施工管理。
2、對本合同勞務分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方（工程承包人）負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作，不得錄用有精神疾病、傳染病人員或年齡大于50周歲的人員及童工等不適于本工作相符合人群工作；未經(jīng)甲方授權(quán)或允許，不得擅自與建設單位及有關部門建立工作聯(lián)系；自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度；
3、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準；科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期；加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、財產(chǎn)損失、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款；
4、自覺接受甲方及有關部門的管理、監(jiān)督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況，及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合，照顧全局；
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物、地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發(fā)生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款；
6、乙方必須服從甲方轉(zhuǎn)發(fā)的建設單位及監(jiān)理工程師的指令。
7、乙方嚴禁將工程再轉(zhuǎn)包。如乙方將工程進行轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)單方終止本合同，由此造成的一切后果和損失由乙方自行負責，并向甲方支付本合同價款30%的違約金。
8、乙方承擔政府部門規(guī)定應由乙方承擔的相關費用，乙方負責提供相應的資質(zhì)、執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證復印件（原件備查）。
9、甲方向乙方付款時，乙方要向甲方上報工人工資表。
10、除非本合同另有約定，乙方應對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負責，乙方應承擔并履行總包合同約定的、與勞務作業(yè)有關的所有義務及工作程序。
11、在乙方施工工程中，因乙方原因造成自身或他人人身財產(chǎn)損失的，乙方應承擔賠償責任。
12、乙方當具有從事本合同約定工程項目的資質(zhì)條件，若乙方不具備相應資質(zhì)與條件乙方應向甲方支付本合同約定價款30%的違約金，并承擔一切法律后果。
十、工程材料、周轉(zhuǎn)材料、工器具、機械設備
1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供應到現(xiàn)場，乙方應協(xié)助甲方管理保管好現(xiàn)場的各種材料，對浪費現(xiàn)象甲方有權(quán)要求乙方進行賠償；
2、乙方安排專人負責從甲方領取工器具、周轉(zhuǎn)材料，領用后要妥善保管、合理使用。用完后要原數(shù)原樣及時返還，如有丟失損壞按甲方購買價格進行賠償，正常損耗除外。
3、根據(jù)工程需要甲方負責提供大、中、小型機械設備，并保證機械設備及零部件和燃油、液壓油、黃油等。并保證機械設備質(zhì)量，保證完好率100%，乙方負責使用與維修，因乙方使用不當造成機械設備損壞，維修及購買配件所發(fā)生的款項從工程結(jié)算款中扣除。工程竣工時，甲方驗收機械設備完好率100%，機械若不能正常使用，甲方按造成的損失程度從給付乙方的工程款中扣除。
4、若因乙方保管、使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方除應予賠償外，還應承擔因此造成的工期延誤等發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
十一、安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護
1、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力或違反安全操作規(guī)程造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由乙方負完全的法律責任，并承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
2、乙方有權(quán)對施工現(xiàn)場作業(yè)條件、施工程序中存在的安全隱患提出批評建議，有權(quán)拒絕違章指揮和冒險作業(yè)；甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚鄳熑渭鞍l(fā)生的費用。
3、一旦發(fā)生傷亡等安全事故，乙方須立即通知甲方，并采取必要的處理措施，發(fā)生的費用及責任由責任方自行承擔；無法澄清事故責任的，應按相關規(guī)定處理�？晌性擁椖康恼O(jiān)管部門或監(jiān)察部門調(diào)查事故責任，得出最終結(jié)論雙方均予以認可。
4、甲方必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
5、文明施工：乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設置標牌，設專人管理生活區(qū)、工作區(qū)的衛(wèi)生，做好自身責任區(qū)的治安保衛(wèi)工作；乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，原材料堆放整齊。所用機械及時清理保養(yǎng)，對每次檢查未符合要求的，乙方將給予甲方每次50—500元的違約金。
6、乙方在工程完工時，負責將建筑場地因施工造成的各種障礙物清除，做到工完場清。
7、未經(jīng)許可工地嚴禁住有女工和職工家屬，違反此約定乙方應支付500/次元違約金。
8、任何人不得在工地聚眾鬧事、打架斗毆，違反者一律清退，造成后果重大影響的移送司法機關依法追究責任，甲方有權(quán)終止本勞務承包合同的`履行。
9、乙方現(xiàn)場要求統(tǒng)一著裝（工作服），配戴統(tǒng)一安全帽（由甲方統(tǒng)一指導采購，費用由乙方承擔，工程結(jié)束后不退回）。
十二、違約責任
1、由于甲方原因造成的工期延誤，工期可順延，甲方應支付乙方延長工時的損失費用。若乙方原因?qū)е虏荒馨匆?guī)定工期完成，每拖延一天違約金為2000元。
2、乙方施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，但能夠達到國家規(guī)定的最低標準或因乙方原因造成的工程缺陷未及時消除時，乙方應向甲方支付違約金為合同額的1%，并于甲方指定期限內(nèi)達到合同約定工程質(zhì)量要求或相關標準。
3、乙方不履行或不按約定履行合同的其他義務時，所造成的損失由責任方負責外（此損失乙方應予先行賠付），應向甲方支付違約金為合同額的1%。乙方尚應賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。
4、在施工過程中乙方不聽從現(xiàn)場指揮，工期、質(zhì)量缺陷經(jīng)整改后仍達不到要求，甲方可責令乙方退出施工現(xiàn)場更換施工隊伍。乙方須無條件撤出現(xiàn)場，對已完工程甲方將按完成量的90%給予結(jié)算。
5、甲方如發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有材料浪費現(xiàn)象，將按所浪費材料金額的雙倍給予賠償，乙方還應承擔違約金500元/人次。
6、乙方違約后，另乙方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
十三、特殊約定
1、因乙方拖欠工程人工費引起的債務糾紛，并致使甲方已經(jīng)或者可能向第三方支付上列款項時，甲方有權(quán)用建設單位給付的工程款或頂替工程款的實物或乙方提供的擔保物來支付上列款項。如出現(xiàn)上述不足以支付的情形，由乙方承擔損失及相應的法律責任；
2、本工程的各類現(xiàn)場承認只代表實際事實的發(fā)生均不再單獨進行結(jié)算，綜合單價均已包括其工作內(nèi)容。
十四、爭議解決
因合同履行發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，向合同簽訂地哈爾濱市道里區(qū)人民法院管轄。
十五、合同解除
1、如果乙方不按照本合同的約定支付勞務報酬，乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方發(fā)放勞務報酬之日期間所造成的誤工補工由甲方支付，一周內(nèi)甲方仍不支付勞務報酬，乙方可以發(fā)出通知解除合同。
2、如在乙方?jīng)]有完全履行本合同義務之前，總包合同或?qū)I(yè)分包合同終止，甲方應通知乙方終止本合同。乙方接到通知后7個工作日內(nèi)撤離現(xiàn)場，甲方應支付乙方已完工程的勞務報酬。
3、如因不可抗力致使本合同無法履行，或因一方違約或因建設單位原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，雙方可以解除合同。
4、合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求撤出施工場地。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工作勞務報酬。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
十六、合同終止
雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，乙方向甲方交付勞務作業(yè)成果，并經(jīng)甲方驗收合格后，本合同即告終止，乙方不得拖欠工人工資，如果拖欠后果自負。
十七、其他約定
由乙方提供有效的勞務公司資質(zhì)相關證件及勞務人工發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。未盡事宜雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人（簽字）：
單位地址：
電話：
傳真：
郵政編碼：
乙方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人（簽字）：
單位地址：
電話：
傳真：
郵政編碼：
年月日
工程合同 篇7
甲方：聘用方 ：大元投資集團新型建材有限公司
乙方：受聘方： 居民身份證號碼：
甲方經(jīng)總經(jīng)理會決議，并經(jīng)甲、乙雙方平等、友好協(xié)商，甲方聘用乙方為甲方總工程師。就聘用有關事宜，特簽訂本協(xié)議，雙方共同信守執(zhí)行。
一、聘用內(nèi)容
甲方聘請乙方擔任甲方公司總工程師，自本合同簽字之日起生效。
二、聘用時間期限
至本聘用協(xié)議解除為止，無聘用期限。
三、聘用薪酬及支付
聘用薪酬為 20 萬元 /年。
1、月基本工資標準12019元以現(xiàn)金方式，由甲方負責支付給乙方。
2、剩余年薪作為年終考核預留金，按甲方責任狀考核標準發(fā)放。
四、雙方責任
甲、乙雙方除了按照國家相關的法律、法規(guī)履行各自的權(quán)利、責任及義務外，對雙方具體的責任與義務約定如下。
�。ㄒ唬┘追�
1、負責給乙方提供必要的辦公及食宿場所。
2、按約定的薪酬標準，按時支付給乙方。
3、賦予乙方工作中應該具有的權(quán)限，有利于乙方開展工作。
4、對相關工程的某些想法、做法等及時的告知乙方，以便乙方對相關工程作出相應的變更調(diào)整。
（二）乙方
1、保證按甲方砼生產(chǎn)和外加劑生產(chǎn)要求，為甲方提供及時、必要、有效的技術(shù)服務。
2、負責甲方涉及的砼生產(chǎn)和外加劑生產(chǎn)的技術(shù)、質(zhì)量工作的總體控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到優(yōu)良要求。聘用期間，不得以甲方名義對外提供任何擔保。
3、負責審核項目、審批項目專項技術(shù)方案，參與銷售合同評審和重點工程、重點施工部位、關鍵工序及季節(jié)性施工方案的技術(shù)交底，并監(jiān)督、檢查技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況和產(chǎn)品出廠、原材料進廠的質(zhì)量把關。
4、負責組織技術(shù)資料的審核、移交、上報存檔工作。
5、負責解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題和重大質(zhì)量事故鑒定和處理。
6、負責本公司關于技術(shù)部分的審核、鑒定。
7、在降低成本、提高工效、技術(shù)革新、保障安全等方面，提出合理化建議。
8、工作時間除按照甲方單位正常的作息時間，可根據(jù)生產(chǎn)需要靈活安排，但不能影響生產(chǎn)過程中的重大事項的確認。
五、協(xié)議解除
盡管本協(xié)議中有相反的規(guī)定，但公司可以出于以下任何理由終止本協(xié)
議 ：1）重罪的定罪，任何道德敗壞的'行為，或者導致監(jiān)禁的犯罪行為，
2）任何偷竊、詐騙、欺騙或者偽造任何雇傭或公司記錄的行為，
3）不適當?shù)男孤豆緳C密或者專有信息，
4） 任何有損公司聲譽或者業(yè)務的行為，
5） 失職或者沒有能力履行公司分配的任何適當職責，在公司發(fā)出書面通知并提供適合的改正機會后，仍沒有或不能糾正此類錯誤或能力，
6）任何違反本協(xié)議的行為，并且在接到要求改正的書面通知 7 天后仍沒有改正，
7）在經(jīng)營過程中嚴重不能勝任職務，
8）長期未經(jīng)允許的缺勤，
9）非法占據(jù)公司業(yè)務機會，10）在履行職責方面瀆職，侵吞公司資金或財產(chǎn)；在代表公司達成的任何交易中牟取或企圖牟取個人私利；向公司虛報業(yè)績；在公司場所或公司所屬場所內(nèi)從事任何違反法律或公司規(guī)章的活動。當因為某種原因終止本協(xié)議時，公司除了支付截止到終止之日的基本薪水之外，將不再對乙方負有任何進一步的責任。乙方提出解除協(xié)議的需提前三十日提交書面通知。
六、協(xié)議到期或者提前解除后，甲方有權(quán)對于乙方工作期間的甲方財物、文件資料 等，進行清理核實后，甲乙 雙方辦理移交手續(xù)。
七、違約責任
1．乙方違反本協(xié)議約定給甲方造成損失、或造成質(zhì)量事故的，應當承擔相應責任。
2.甲方未履行本協(xié)議按時支付乙方薪酬的，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，并向滄州市勞動仲裁委員會提請仲裁
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商予以補充，補充內(nèi)容作為本協(xié)議的組成部分。
九、本協(xié)議自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。
十、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份，一份留存。
甲方（簽章）：
甲方法人代表：
年 月 日 乙方（簽章）：年 月 日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同08-31
工程工程合同03-04
工程合同關于工程合同03-09
工程合同介紹工程合同11-15
工程工程熱門合同07-04
新版工程工程合同05-02
工程合同 工程合同范本11-15
建筑工程工程合同03-24
實用工程工程合同06-07
通用工程工程合同02-09