勞務居間合同精選15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的勞務居間合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
勞務居間合同1
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國民法典》
第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：
第一條：合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條：報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的.總金額為準)
第三條：付款方式
第四條：特別約定
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的%乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋_簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章_)：_________甲方(章_)：_________
法人代表：_________法人代表：_________
授權代理人：_________授權代理人：_________
身份證號：__________________身份證號：__________________
聯系電話：__________________聯系電話：__________________
________年____月____日
勞務居間合同2
委托方(甲方)：_________________身份號碼：_________________
居間方(乙方)：_________________身份號碼：_________________
乙方受甲方委托，雙方就________________房地產開發有限公司“________花園項目”工程委托洽談項事協商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項
1、乙方負責介紹甲方與________________房地產開發有限公司項目大清包施工接洽等事宜。具體施工及合作條件由________________建設集團有限公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與________________建設集團有限公司項目大清包施工就“________________花園18萬平方米工程簽訂大清包施工合同。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包的大清包工程總平方給乙方勞務報酬，計算標準為稅后人民幣每平方米________拾元。
2、勞務費用分多次支付，第一次支付時間為甲方與浙江正見建設集團有限公司簽訂合同后，立即支付給乙方勞務報酬________萬元人民幣整。以后支付，按公司支付到賬比例支付，直到付清為止。(款項到甲方賬上三日內支付給乙方)。否則由第三方浙江正見建設集團有限公司代為支付。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條：違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務報酬不得以任何理由拒付，緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的`違約金。
第四條：其它約定事項
1、如浙江正見建設集團有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協商解決，協商不成時，由乙方向運城市歸屬地人民法院提起訴訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協商后，以補充協議方式約定，補充協議與本合同同樣有效。
4、本合同一式伍份，甲、乙雙方各執兩份，第三方備案一份，供三方相互遵守。
委托方(甲方)：_________________居間方(乙方)：_________________
第三方(簽字)：_________________
簽訂日期：_________________簽訂日期：_________________
簽訂地點：_________________
勞務居間合同3
甲方：_________法定代表人：________聯系方式：_________
法定地址：__________證件類型及編碼：______
電子郵箱：____________銀行賬戶：__________
乙方：________法定代表人：________聯系方式：________
法定地址：____________證件類型及編碼：_____電子郵箱：______
銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續約。
第四條 權利義務雙方同意遵守本合約之規定，乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致損及甲方或第三人權益時，應負損害賠償責任。
第五條 爭議的處理
本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的.法律的約束。
2。本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交_______仲裁委員會仲裁。
（2）依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關法律法規辦理。本合約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）： 委托代理人（簽章）：
______年___月___日______年___月___日
勞務居間合同4
甲方(委托人)：
乙方(居間人)：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和業主直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與業主簽訂該工程項目的承包施工協議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括合同條件。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。
三、甲方義務
1、甲方負責提供相關資料;負責和業主公司進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和業主所簽訂的總承包施工協議。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工造價總金額：2%稅后價2、居間成功后，甲方進場搭臨后3日內支付乙方30萬元，余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費)
3、甲方可以現金的.方式或銀行轉賬支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、本合同一式四份，雙方各持二份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地：
合同簽訂日：
甲方：(蓋章)：乙方(蓋章)：
身份證號：
電話：
勞務居間合同5
甲方：身份證號碼：(以下簡稱甲方)
乙方：身份證號碼：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供____市____鎮農副產品批發大市場施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬，雙方約定如下：
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包，施工等真實信息資訊，協助乙方對
第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作，及時傳達
第三方發包條件及要求，努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾，在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后，乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天，乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內，乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內，乙方需
第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬，則按未按時支付金額的`%，即向甲方承擔違約金萬元，甲方同時有權要求
第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得將本項目再次介紹給任何的
第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務，如約定期不能按時開工，勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后，即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與
第三方達成簽約，仍視為甲方居間服務報酬，若乙方后續與
第三方簽約，支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年____月____日，甲方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間服務成功，本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份，甲、乙及雙方鑒證人各執一份，合同自簽字蓋(印)之日起生效。
甲方：
乙方：
聯系電話：
聯系電話：
身份證號碼：
身份證號碼：
甲方鑒證人：
乙方鑒證人：
聯系電話：
聯系電話：
身份證號碼：
身份證號碼：
________年____月____日________年____月____日
勞務居間合同6
合同編號：________________
委托人：__________________
簽訂地點：_______________
居間人：__________________
簽訂時間：___年___月___日
第一條委托事項及具體要求：_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
第二條居間期限：從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限：居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者（大寫）___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應向居間人支付必要費用（大寫）___元。
第五條本合同解除的.條件
1、當事人就解除合同協商一致；
2、因不可抗力致使不能實現合同目的；
3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任：___________________________ _________________________________________________________
第七條居間人的違約責任：_________________________________ ____________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
（一）提交____________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：_____________________ ______________________________________________________
第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人（章）：居間人（章）：鑒（公）證意見：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：經辦人：
法定代表人：法定代表人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）賬號：
甲方（委托人）：
聯系地址：
聯系電話：
乙方（居間人）：
聯系地址：
聯系電話：
勞務居間合同7
上訴人（原審原告）：_________________張某某，女
被訴人（原審被告）：_________________有限公司
法定代表人：_________________某某職務：_________________總經理
上訴請求
請求貴院依法撤銷__________人民法院（__________）民字第某某號民事判決，發回重審或依法改判。
事實與理由
原審法院認定事實錯誤
1、我與被上訴人存在事實勞動關系。
_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關系是無事實根據的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的，會員卡明表均已涂改，該證據均不能作為定案的依據。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應對上訴人的`虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質證意見和要求相關人員到庭質證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據。
二審法院適用法律錯誤
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務關系，屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發放勞務報酬的依據及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元，屬于適用法律錯誤。
綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院（20__）民字第1618號民事判決，發回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院
上訴人：_________________
_____年_____月_____日
勞務居間合同8
委托方(甲方)：(公司代表：)居間方(乙方)：
乙方受甲方委托，雙方就陜西旌詳實業有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西旌詳實業有限公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西旌詳實業有限公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與陜西旌詳實業有限公司就“藍天狩獵場別墅項目”約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結算為準。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付，第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業有限公司簽訂合同進場后三日內，需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西旌詳實業有限公司支付給甲方工程量每平方米X30元計算為準，(款項到甲方賬上三日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條：違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的`違約金。
第四條：其它約定事項
1、如陜西旌詳實業有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協商解決，協商不成時，雙方可向當地人民法院提起訴訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協商后，以補充協議方式約定，補充協議與本合同同樣生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務居間合同9
發包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、承包范圍：建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發包方：
(1)工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現場代表，對工程質量進行監督。檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方：
(1)負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期：竣工日期：20xx年2月2日
合同工期總日歷天數：180日歷天。
在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作，并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商，簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準：達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的'質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受發包方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分，發包方一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按發包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認)，承包方購回的材料，必須具有出廠合格證，經發包方認可后方可使用，違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料，經發包方驗收不合格，承包方應無條件退回進場材料，由此造成的一切損失由承包方負責，并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工，采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責，與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險，費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
七、合同價款與結算：
總合同價款約150萬元。
本工程結算：
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額xx省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差)，以此為取費基礎綜合取費，費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執行x建價[20xx]8號文件：建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業。
八、工程款的支付：
承包人完成主體工程后，經發包方驗收合格后7日內，付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后，經發包方驗收合格后7日內，付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金，工程質保金在工程竣工驗收合格后1年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后，承包方應在竣工驗收5天前，向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內，組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見，亦不批準驗收報告，工期順延。竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場人員的管理，遵守發包方管理規定，承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場按發包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險，在施工過程中做好安全防護，確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的，承包人承擔相關責任，并賠償發包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作，如有損壞，由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護，做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發包人及業主方及有關部門批準，不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發包方逾期付款的，每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的，發包人有權將剩余工程另行發包，所需費用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔。此外，發包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任，有權要求承包人無條件退場，已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔，承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格，承包方應返工，返工后經再次驗收不合格，發包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任，給發包人造成其他損失的，發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包，若發現承包方違約，發包方有權責令承包方立即退場，并賠償發包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調解，調解不成時，由發包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間：20xx年XX月XX日
合同訂立地點：xx售樓部
本合同一式四份，發包方執二份，承包方執二份，經發包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務居間合同10
甲方：____身份證號碼：____(以下簡稱甲方)
乙方：____身份證號碼：____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬，雙方約定如下：
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包，施工等真實信息資訊，協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作，及時傳達第三方發包條件及要求，努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾，在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后，乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天，乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內，乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內，乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬，則按未按時支付金額的'%，即向甲方承擔違約金萬元，甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務，如約定期不能按時開工，勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后，即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約，仍視為甲方居間服務報酬，若乙方后續與第三方簽約，支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至20__年__月__日，甲方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間服務成功，本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份，甲、乙及雙方鑒證人各執一份，合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印)：乙方(章印)：
聯系電話：聯系電話：
身份證號碼：身份證號碼：
甲方鑒證人：乙方鑒證人：
聯系電話：聯系電話：
身份證號碼：身份證號碼：
____年____月____日____年____月____日
勞務居間合同11
甲方：
乙方：
鑒于甲方承諾并具備簽訂合同的主體資格。根據《中華人民共和國合同法》及相關規定，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下勞務費支付協議：
一、委托事項
乙方接受甲方委托：引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供項目工程的重要信息，并最終促成甲方與該項目建設單位成功簽訂合同，勞務報酬按發生的量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。
二、勞務報酬計算方式、支付時間和支付方式
1、本項目勞務費報酬為本承包工程所發生的量計算(即總造價)的%，乙方不承擔一切稅收、管理費。
2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，給項目建設方付履約保證金的同時，甲方向乙方提前支付勞務費萬元人民幣，進場七日內甲方向乙方提前支付勞務費萬元，余款按建設方每月撥款比例支付，直至完工時一次性付清所有的勞務費用。
三、乙方義務
1、乙方向甲方提供有關工程真實、合法信息外，乙方有義務協助甲方對該工程進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供關于該項目工程的上述信息真實、合法、可靠，具體的`相關資料審核由甲方親自審核并與該項目建設方直接洽談。
3、乙方承諾所居間介紹該項目工程，履約保證金甲方向建設單位繳納。具體合同內容以甲方與建設單位簽訂合同為準。甲方與建設單位簽訂合同，乙方完成了勞務居間任務。乙方有權從甲方處取得勞務居間報酬。
4、如所介紹項目不真實，乙方承擔甲方為此工程所花實際費用。
四、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書等相關資料;負責和建設單位直接洽談。
2、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，甲方應全面履行和建設單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、甲方和建設單位簽訂承包施工合同后，則甲方應按本合同總額約定時間支付乙方勞務居間報酬，如果甲方不履約或拒絕支付時，乙方向該項目部申請扣除，乙方有權在建設方下撥甲方工程款中扣收，并按居間勞務報酬費總額的5%向乙方承擔違約金。
五、合同生效與終止
1、本合同雙方簽字生效。
2、本合同雙方完全履行所有工程完工后結束終止。
六、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，如協商不成，雙方同意提交合同簽訂地所在轄區人民法院訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務居間合同12
編號：________________
甲方：________________
法定代表人：__________
住所：________________
電話：________________
乙方：________________，性別：________________，民族：________________，年齡：________________
住址：________________
身份證號：________________
國內指定聯系地址：________________
國內指定聯系電話：________________
其他通訊方式：________________
根據我國《民法典》等法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿的原則，經充分協商，就乙方委托甲方勞務中介服務等事項達成如下約定：________________
一、委托事項
1、甲方向乙方提供介紹出國勞務的居間服務。包括但不限于向乙方介紹或推薦具有《對外勞務合作經營資格證書》的公司。
2、乙方委托甲方向第三方(指從事出國勞務服務的公司)轉交相關資料或代辦有關手續。
3、甲方依據乙方的特長提供居間服務，乙方的特長為：________________食品包裝工。
4、乙方意向出國勞務的國家為：________________荷蘭。
5、乙方意向出國勞務的國家工作工資為：________________稅后工資2600歐元/月，根據工作表現，老板會有漲薪;
6、乙方意向出國勞務的國家工作的福利待遇為：________________雇主方提供食宿，并履行代繳稅義務，提供個人醫療保險;10小時/天左右，一周工作6天，加班另算，每年14天帶薪年假，往返機票雇主承擔。
7、乙方意向出國勞務項目的辦理時間為：________________ 3-6個月(資料遞交齊全開始計算辦理時間，如遇不可抗拒因素在合同期內簽證沒下達成功，則自動順延1個月辦理時間)。
二、中介服務費
本合同項下的中介服務費為1800________元人民幣整，大寫：________________壹仟捌佰元，付款時間為簽訂合同三個工作日內。
三、乙方可能承擔的其他費用
1、由甲方代收的，第三方(指從事出國勞務服務的公司)按有關規定收取的費用。
2、甲方轉交相關資料或代辦有關手續所產生的交通、住宿等費用。
3、乙方委托甲方委托代辦有關手續的，乙方出國勞務所需的護照費、體檢費、培訓費、考試費、簽證費、交通費等。
4、上述費用根據實際情況，乙方須及時足額繳納。
5、上述費用均為實支費。甲方不因任何情況有退還的義務和責任。
四、甲方的權利和義務
1、甲方有按照約定收取中介服務費的權利。
2、甲方應按委托事項的約定認真履行中介服務義務。
3、甲方應就了解到的第三方單位的相關信息及其他有關信息如實向乙方介紹。
五、乙方的權利和義務
1、乙方應如實向甲方提供與出國勞務相關的個人信息，包括：________________個人履歷、健康狀況、履約能力(包括但不限于能證明乙方特長的職業技能證書、職業資格證書等)、個人信用狀況等。
2、乙方應按照約定向甲方支付中介服務費及應由乙方承擔的其他費用。
3、乙方有要求甲方為其提供的個人信息保密的權利。
六、合同的解除
因乙方原因，導致甲方不能履行本合同的，甲方可以解除合同，收取的中介服務費不予退還。甲方因履行本合同所產生的一切其他費用由乙方承擔。
七、違約責任
本合同簽訂后，甲、乙雙方均需嚴格履行。如一方違約，違約方須依法承擔違約責任。
八、送達
本合同指定的聯系地址、電話和其他通訊方式為有效聯系地址、電話和通訊方式。雙方因履行本合同需要進行書面聯系或進行通知的'，相關內容和文書自通過電話、掛號信、快遞及雙方約定的其他通訊方式首次送達的，或直接送達后由指定聯系人簽收的，均視為有效送達。
九、附則
1、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方在協商一致的基礎上，另行訂立補充合同。
2、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章生效。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十、特別約定
甲方的員工不得私自接受乙方的委托，從事與本合同有關的服務事項。若乙方接受了員工的私自服務，所產生的一切后果和責任均由乙方自行承擔，與甲方無關。
甲方：________________乙方：________________
身份證號碼：________________
________年________月________日________年________月________日
勞務居間合同13
甲方（施工方）：
乙方（居間方）：
根據《中華人民共和國經濟法合同法》第二十三條居間規定，在互惠、互利、自愿、誠信的原則下，就相關事宜達成如下條款，甲、乙雙方做出不可撤銷的承諾。
一、乙方受甲方委托：并通過前期工作投入大量的人力、財力促進甲方與業主方達成協議并簽字工程項目開挖的正式合同，工程地址：簽訂項目合同建設工程任務交由甲方負責，與乙方無關，并約定無論合同名稱或工程負責人發生變化，甲方自愿付給乙方居間費用。并承諾：
1、土石方的'開挖：
（1）石方按每1立方提取元支付給乙方。
（2）土方按每1立方提取元支付給乙方，按實際工程量計算。
2、公路的修建：公路按%提取支付給乙方。
3、綠化含《金果園》 %提取支付給乙方。
在開挖期間，如更換承包人，只要在此工程項目投入建設，居間費用仍由承包方承擔，無條件按約定付清乙方居間費。
二、付款方式：簽訂合同同時支付給乙方前期費用萬
元整，在進場7天支付的費用中扣除。1、土石方甲方與業主方簽訂正式承包施工合同與協議進場后天內支付人民幣萬____元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。2、公路的修建：甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議進場后天內支付人民幣萬____元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。3、綠化建設：甲方與業主簽訂正式承包施工合同與協議后天內支付人民幣萬____元，余下的勞務居間費隨每月進度款按比例支付。
三、甲方不得以任何理由推辭兌現居間費，如因甲方不履行承諾，由此造成的一切后果由甲方負責。
四、發生嚴重糾紛，由乙方指定法律途徑仲裁。
五、本合同與甲方簽訂的施工合同與協議同時生效，并具有同等法律效力。
六、本合同承諾書一式四份，甲方執一份，乙方執三份，效力均等。
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
20__年__月__日
勞務居間合同14
甲方(委托人)：
乙方(居間人)：
工程名稱：
甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，及相關法律法規，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就(以下稱該工程項目)，引薦甲方，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項目的專業分包合同，取得施工權。
1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專業分包合同，即視為乙方全部完成居間服務委托事項。甲方未簽訂專業分包合同以取得實質性施工權，則視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，并提供相關的業務咨詢服務，開展與總承包方有效的協調，并促成甲方取得工程施工分包權。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息真實可靠。在乙方促成甲方與總承包方見面溝通后，由甲方自行向總承包方咨詢，乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務，不承擔連帶責任，最終促成甲方能夠如約進場進行實質性施工。否則，視為乙方提供信息不真實，居間服務不成功，甲方不予支付任何居間服務報酬。
2.3乙方應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務，協助甲方做好各項前期準備工作。為甲方協調爭取并達成專業分包合同后，乙方仍有義務協助甲方協調好與建設單位、總承包單位的關系(前提是甲方已經及時的履行了本合同約定的義務，向乙方足額支付了相應的居間服務報酬。且如需乙方出差，其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔，否則乙方有權不予協調。
2.4在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責施工所需的各類資金的籌措，并做好簽訂合同前所需的手續準備。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專業分包合同。甲方履行專業分包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間服務報酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影響甲方對第3.2和3.3條的執行，甲方已支付給乙方的居間服務報酬不得索還。
3.1甲方將此工程予以轉包、分包或與第三方公司個人合作的;
3.2因甲方技術、資金等原因，導致甲方無法繼續履行專業分包合同的;
3.3因施工過程中出現安全事故、工程質量等問題，被業主方或總包方勒令停工、中止專業分包合同;
3.4其它非不可抗力原因導致的停工、中止。
四、居間報酬的.計算方法、支付時間和支付方式
4.1根據《中華人民共和國民法典》第426條關于居間人促成合同成立的，委托人應當按照約定支付報酬的規定，甲方完成簽訂該工程項目專業分包合同時，本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務費：
4.1.1本項目居間服務報酬合同金額為人民幣(大寫)：萬元，小寫：元(稅后)，作為甲方支付給乙方的居間服務報酬。
4.1.2本合同簽字生效，甲方與總承包方簽訂專業分包合同后，總承包方第一次支付甲方工程款的同時，一次性全部支付清乙方的間服務報酬萬元，特殊情況延遲支付不得超過____日。
4.1.3甲方支付乙方居間服務報酬時不需要居間人開具任何，具體賬號、方式等，由乙方指定，甲方無條件服從。
五、特別約定
5.1甲方承諾向乙方、建設方及總包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。
5.2甲方支付給乙方的居間服務報酬如需納稅，由甲方承擔，乙方所得居間服務報酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權。
5.3甲方取得工程項目專業分包合同后，若惡意逃避或故意拖延支付居間服務報酬，本合同自動轉為甲方公司欠居間人居間服務報酬的欠條;追回應兌現的居間服務報酬并按該筆費用總額加收滯納金3(2日);按所欠居間服務報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產生的一切費用(含律師費、訴訟費、執行費、財產保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔。
5.4居間服務成功完成后，在工程建設期間，若建設方、總包方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
5
3.5本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件合同、保證兌現的見索即付憑證，與甲方其他相關義務不相抵觸，獨立執行，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。
六、保密事項
6.1甲、乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對居間服務報酬的支配權等。任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄__承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面約定的除外。
6.2保密期為________年。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后，本工程項目專業分包合同由
第三方獲得，乙方未完成居間任務的，本合同自動終止。
7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
8.1有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會或當地提起訴訟解決。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式貳份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準。如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致后簽訂書面協議予以補充，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
勞務居間合同15
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供 施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：
第一條：合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條：報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條：付款方式
第四條：特別約定
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的.居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的 %乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印) 甲方(章印)
法人代表： 法人代表：
授權代理人： 授權代理人：
身份證號： 身份證號：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
【勞務居間合同】相關文章：
居間勞務合同04-18
勞務居間合同02-22
勞務居間合同模板06-06
工程勞務居間的合同01-06
工地勞務居間合同03-27
勞務居間合同精選13篇04-08
勞務派遣居間服務合同04-19
勞務居間合同集錦13篇04-08
房地產居間勞務合同范本03-03