工程合同匯編【5篇】
在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的工程合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程合同 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：
二、工程承包內容及造價(待定)
1、圖紙設計范圍(工程設計、制造、運輸、安裝)。
2、合同價款：
三、付款及結算方式(待定)
1、實際工程量以項目部出具的簽證單為準。
2、工程完工后七日內付清全部款項。
四、工程期限
工程開竣工日期： 年 月 日至 年 月 日
五、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方技術要求的施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
六、雙方責任：
甲方責任：
1、按照合同約定提供施工條件，如人員進出、材料堆放、進出道路等，使之符合乙方正常施工;
2、支付來自政府的關于建造、使用所必須的申請及各項增容等費 用;
3、提供現場使用的水、電位置，提供材料運輸通道及堆放場地;
4、對施工工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;
5、負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，并有提出整改的權利;
6、如乙方未能按甲方的技術要求施工，甲方將以書面形式命令乙方立即停止施工，并有權解除合同，且產生的所有損失均由乙方承擔;
7、為乙方提供施工圖紙和相關技術要求，并對在施工過程中遇到的問題進行溝通;
8、工程完工后，甲方在收到乙方書面報告或通知后3日內組織驗收，并及時出具驗收報告。
乙方責任：
1、施工人員進入現場后，必須服從甲方管理，自覺遵守現場安全文明施工的各項規定，遵守甲方的各項規章制度;
2、委派現場管理代表為工程負責人，全面負責工地現場及本合同的施工和管理，保證工程進度，在合同約定期限內保質保量完工;
3、對未完成的分項工程負有監護責任;對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任，其經濟損失均由乙方承擔;在施工中若損壞其它分項工程產品，乙方應照價賠償;
4、所提供的材料須符合甲方技術要求，符合國家標準和相關行業標準;
5、所提供的主要原材料、設備、構配件、半成品等所有材料必須為剛出廠的、嶄新的、未使用過的產品，且按有關規定提供質量合格證，及相關材質證明文件;
6、對材料改變或代用必須經甲方同意并發正式書面通知且經甲方現場負責人簽證后，方可用于工程;
7、施工過程中因乙方原因造成的施工、停工、返工，材料、器材等損失均由乙方負責;
8、施工過程中產生的水電費均由乙方承擔，在工程款中扣除;
9、遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按標準組織施工，維護好現場文明施工形象，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，在施工過程中發生安全事故所造成的一切責任和費用均由乙方承擔;
10、按合同約定的工期完成施工任務，否則每延期一天承擔1000元違約金。
11、乙方應按合同約定的質量驗收標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送至甲方(必要時還需送質量監督站)。單位工程結構完工時，根據需要可會同甲方、質量監督站進行結構中間驗收;
12、如甲方驗收中發現不合格之處，乙方應嚴格按照甲方的技術要求和規定時間進行整改，并承擔由此產生的所有費用。如不能在甲方規定期限內完成整改，每延期一天承擔1000元違約金，如因此延誤甲方整體工程進度，產生的所有經濟損失均由乙方承擔。
13、乙方未能在接到通知后30日內按甲方要求完成整改，甲方有權解除合同并要求乙方賠償經濟損失。
14、工程竣工后，乙方按合同約定對工程實施保修，保修期自通過竣工驗收合格之日算起。保修期內，乙方未能在甲方規定的期限內履行保修義務，每逾期一日，乙方承擔1000元違約金并賠償甲方其他經濟損失;若乙方超過30天仍未履行保修義務，甲方有權解除合同并要求乙方賠償經濟損失。
七、其它事宜約定
1、工程竣工后如出現質量問題(因甲方人為造成的'質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方應無償維修。
2、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延，具體完工時間雙方可另行協商;
3、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。
4、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的實際工程量計算為準。
八、合同變更
本合同未盡事宜，由雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。
九、爭議解決的方式：
在合同履行中發生爭議的，雙方協商解決，如協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
十、附則
1、雙方任何一方未取得另一方書面同意前，不得將本合同項下的部分或全部權利或義務轉讓給第三方。
2、本合同所包括的附件、補充協議，是本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，雙方各執貳份;自雙方簽字并蓋章后生效。
甲方：山東德碩置業有限公司 乙方：
地址：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
工程合同 篇2
發包方: (簡稱甲方) 承包方： （簡稱乙方） *******辦公樓因老舊，嚴重影響各項工作的開展。為營造良好的辦公環境，為加強效能建設，進一步提高辦公效率，甲方決定將*******辦公樓進行維修。現依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》，結合本工程具體情況，經雙方協商，在自愿的基礎上訂立以下施工合同，以便共同遵守，明確責任。
一、工程地點：*******
二、工程內容及造價
1、*******辦公樓維修
2、共計維修費用貳萬元整（小寫2萬元整）。
三、承包方式：包工包料
四、施工期限：自20xx年月日至月日止，共計 日歷天。如遇不可抗力原因，經雙方確認后可順延。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。
2、乙方施工前須向甲方提供施工中所用材料承諾書，乙方在施工中所用材料必須按承諾的標準施工。
六、甲方工作
1、及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場、施工用水、電、等問題：
2、指定專人負責施工現場監督、指揮、協調工作。
七、乙方工作
1、乙方施工前須向甲方提供施工進度計劃表一份，經
甲方確認后，乙方必須嚴格按施工進度計劃表執行；
2、明確項目負責人負責現場施工，嚴格按規范施工，完成工程的全部內容，乙方盡可能克服現場施工遇到的.困難，以確保按期完工；
3、施工時發生的一切安全責任與甲方無關，由乙方負責；
八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批準手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定后按實增減。
九、違約責任
1、乙方在施工期內不按規定作業，甲方可要求整改；
2、甲方不得無故拖欠乙方工程款。
十、此協議一式三份，甲乙雙方各持一份、存檔一份。 十一、本合同未盡事宜由甲乙雙方協調解決。本合同在履行過程中甲乙發生爭議，可由雙方協商解決，協商一致不成的，可以訴訟解決。在協商或訴訟期間，不涉及爭議的部分條款應繼續履行；
十二、本合同自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收并付清工程款合同效力自然終止。
甲方: 乙方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：
20xx年 月 日20xx年 月 日
工程合同 篇3
招 標 人：
監 理 人：
合同編號：
合同名稱：
依據國家有關法律、法規，以下簡稱委托人），委托 （監理人名稱） （以下簡稱監理人）提供： 監理服務，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、建設地點：
3、工程等別（級）：
4、總投資（人民幣，下同）：萬元
5、工期：
二、監理范圍：
1、監理項目名稱；
2、監理項目內容及主要特性參數：
3、監理項目投資：
4、監理階段：
三、監理服務內容、期限：
1、監理服務內容：按專用合同條款約定。
2、監理服務期限：
自 年 月 日至 年 月 日。
四、監理服務酬金
監理正常服務酬金為（大寫） 元，由發包人按專用合同條款約定的方式、時間向
五、監理合同的'組成文件及解釋順序
1、監理合同書（含補充協議）；
2、中標通知；
3、投標報價書；
4、專用合同條款；
5、通用合同條款；
6、監理大綱；
7、雙方確認進入合同的其他文件。
六、本合同書經雙方法定代表人或其授權代表人簽名并加蓋本單位公章后生效。
七、本合同書正本一式陸份，具有同等法律效力。
委托人： （蓋章 ） 監理人： （蓋章）
法定代表人： （簽名） 法定代表人： （簽名）
或授權代表人： （簽名） 或授權代表人： （簽名）
單位地址： 單位地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
電 話： 電 話：
電子郵箱： 電子郵箱：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
工程合同 篇4
發包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
工程內容：_________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數_________天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：_________元（人民幣）￥：_________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_________月_________日
合同訂立地點：本合同雙方約定_________后生效
發包人：（公章）承包人：（公章）
住所：__________________住所：__________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代表人：__________________委托代表人：__________________
電話：__________________電話：__________________
傳真：__________________傳真：__________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________
賬號：__________________賬號：__________________
郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________
工程施工合同范本可分為以下不同種類：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。
在工程施工合同協商階段中，只要雙方對于中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的`不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更并不在以上排序的范圍中，正是由于其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。
組成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、工程施工合同專用條款、
5、工程施工合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
10、建設工程施工合同范本使用說明
工程合同 篇5
合同編號：
XX小區送電工程建設協議書
工程名稱： XX小區二期送電工程 建設單位：XX開發有限公司
實施單位：
簽訂日期：
茲因建設需要，甲乙雙方就本合同所列供電工程的辦理業務，為經雙方自愿，協商一致，簽定本合同，并共同履行。
合同雙方當事人：
建設單位:XX有限公司（以下簡稱甲方）
法定代表人（簽章）： 聯系電話：
委托代理人（簽章）： 聯系電話：
實施單位:（以下簡稱乙方）
負責人（簽章）：
委托代理人（簽章）： 聯系電話：
第一條：乙方承擔的送電工程建設任務
工程名稱：XX送電工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應增減。
第二條：甲乙雙方責任
甲方責任如下：
�。ㄒ唬┘追截撠煱凑展╇姴块T審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。
�。ǘ┮罁╇姴块T提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批復手續。
乙方責任如下：
（一）居民住宅：從供電線路（或變電站、開閉站的電纜接頭）至居民表計以上的所有供配電設施。
�。ǘ┕ㄔO施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。
（三）送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購置、安裝、調試等費用。
�。ㄋ模┮曳皆谑┕み^程的安全由乙方負責。
第三條：合同金額及付款方式
經雙方商議，合同總金額為人民幣 XXX元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。（甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工后資產無償移交給供電部門。）
甲方先交伍拾萬元做為前期費用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任
合同簽訂后，如有任何變更，甲方應在有關部門批準同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料采購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設備材料采購，則按照變更后的工程量重新商定合同金額。
第五條：質量保證
�。ㄒ唬┮曳綉ＷC所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。
（二）甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，并能滿足國家標準及規范，同時符合電力部門安全運行要求。
第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：
（一）提供施工條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地；向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確；協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工后繼續協調遺留問題。
�。ǘ┨峁﹫龅貤l件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
�。ㄈ┨峁┧娂敖煌l件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。
�。ㄋ模┨峁┘夹g資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。
�。ㄎ澹⿲σ淹旯ぜt線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。
�。┨峁╅_放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。
第七條：乙方應按約定的`時間和要求完成以下工作：
（一）確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規范要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。
�。ǘ┮曳皆诩追郊t線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延；甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。
�。ㄈ┳袷貒业姆伞⒎ㄒ帯�
第八條：工程延期
對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。
（一） 工程量變化和設計變更。
�。ǘ� 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。
�。ㄈ� 不可抗力。
�。ㄋ模� 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。
（五） 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條：送電日期
甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。
第十條：協議期限
協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。
第十一條：違約
甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支
【工程合同】相關文章：
工程工程合同03-04
工程工程合同08-31
工程合同介紹工程合同11-15
工程合同關于工程合同03-09
新版工程工程合同05-02
工程工程熱門合同07-04
工程合同 工程合同范本11-15
工程工程合同15篇03-04
建筑工程工程合同03-24
通用工程工程合同02-09