服裝加工合同

時間：2023-07-30 12:53:01 合同大全

服裝加工合同[薦]

　　隨著人們法律意識的建立，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的服裝加工合同，希望能夠幫助到大家。

服裝加工合同[薦]

服裝加工合同1

　　合同編號：________________________________

　　簽訂日期：____________年________月______日

　　定作方：（以下簡稱甲方）________________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：________貨號：________面料：________

　　顏色：________尺碼：_______________________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：________

　　2、數量：____________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱：________________數量質量：__________________________

　　提供日期：________________單價：__________總金額：___________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：______________

　　2、總金額（元）：_________

　　第七條包裝方式

　　內用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_______________________________________________

　　2、產品的交（提）貨期限：_________________年____月____日

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收時間：________年____月____日。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　（1）甲方應于______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　（2）甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款________元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起________日內，一次性付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任。

　�。�1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。

　�。�3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　�。�4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任。

　　（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的.，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。

　　未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　�。�9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十四條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十五條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；

　　甲方（章）：________________乙方（章）：________________

　　_______________年____月____日_______________年____月____日

服裝加工合同2

　　甲方：(承攬人)：xx市xxxx服飾有限公司

　　乙方：(定作人)：xx服飾有限公司　　

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產xx品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的'知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。

　　六、a.b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即

　　七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：xx市xxxx服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

　　乙方：xx服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

服裝加工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約代表：

　　地址：

　　電話：

　　雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員）職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品

　　甲方定制服裝的名稱、款式說明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）

　　二、款式和面料說明：

　　以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：

　　鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：

　　乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨）和工藝單為準。甲方收到產品后如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。

　　五、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規格的確認；

　　3、繡制標徽工藝的確認；

　　4、縫紉手工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的'服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　七、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區。

　　3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

　　八、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2、甲方收到發票后以現金方式與乙方結算。

　　九、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

　　方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

　　7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

　　十、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）

　　乙方（蓋章）

　　簽約代表：

　　日期：_____年_____月_____日

服裝加工合同4

　　供方：

　　需方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

　　二、質量標準：執行國家標準，采用版型。

　　三、面料：

　　料樣：（各留料樣）

　　四、交貨：由供方運輸到。

　　五、結算方式及期限：

　　合同簽訂后日內，預付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。

　　六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑒定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

　　七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。

　　八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

　　九、供需雙方由于人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的`原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

　　十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。

　　十一、其他未盡事宜，另訂附件。

　　十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

　　供方：

　　負責人：

　　代表人：

　　需方：

　　負責人：

　　代表人：

　　年月日

服裝加工合同5

　　甲方（供應方）：_____________

　　合同編號：_____________

　　乙方（加工方）：_____________

　　簽定地點：_____________

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________

　　制單款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用�？p紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的.兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（章）：________________

　　乙方（章）：______________

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：________

　　電話：____________________

　　話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

服裝加工合同6

　　甲方（委托方）：地址：

　　乙方（加工方）：地址：

　　就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：

　　一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。

　　二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

　　三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。

　　四、乙方一定要按合同約定貨期交貨，如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

　　五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的.品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

　　六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。

　　七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。

　　八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：

　　1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：

　　（1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；

　�。�2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；

　�。�3）產品嚴重掉扣的；

　�。�4）產品嚴重色差的；

　　（5）縫制工藝嚴重質量問題的；

　�。�6）產品嚴重油污，臟跡的；

　�。�7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

　　九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。

　　十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格

　　事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

　　十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。

　　十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

　　十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：

　　1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；

　　2、甲方的預期利潤；

　　3、甲方客戶的扣款；

　　4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；

　　5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

　　6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的，乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。

　　十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

　　十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。

　　甲方：乙方

　　廠名：廠名：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　簽字日期：______年____月____日

服裝加工合同7

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。第一條加工成品

　　第二條原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

　　第三條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。第四條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的.技術資料。第五條服裝交付

　　1、交貨地址：__________________________

　　2、產品的交（提）貨期限：

　　第六條服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，

　　不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第七條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%；第八條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。2、乙方的違約責任

　�。�1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第九條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方（簽名）：________________乙方（簽名）：________________

　　甲方（章）：________________乙方（章）：________________

　　________年____月____日________年____月____日

服裝加工合同8

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的.50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

　　定作方：

　　承攬方：

　　(蓋章)

　　代表人：

　　電話：

服裝加工合同9

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　為提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關實施條例辦

　　法，在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎上，經雙方友好協商一致簽訂本合同。具體條款如下：

　　第一條產品名稱、規格、含稅單價、包裝要求、交期、技術標準

　　第二條材料提供

　　1.乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。

　　2.乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工，未經甲方書面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。

　　3.乙方自行提供的輔料需保證質量

　　4.加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠，雙方對數量、外觀進行查驗，由乙方簽收。

　　第三條加工

　　1.乙方按甲方提供的樣品及相關工藝技術資料進行加工生產，并對甲方的設計保密。

　　2.乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無誤后方可裁剪。未經核實或核實有誤未向甲方說明并經甲方書面答復，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。

　　3.為保證乙方加工生產的產品品質，在對原材料大量裁剪、縫制前，乙方應制作十套首批樣，經甲方確認，大貨正常進行。

　　4.加工過程中如發現材料有問題，應及時與甲方聯系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔全部責任。

　　第四條驗收方法及質量異議:

　　1.完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于大貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時，甲方或甲方委托人根據上述合同約定的質量、工藝標準和確認的樣品進

　　行驗收。

　　2.如果發現制做不合格品，乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的，此部分產品甲方有權拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應當賠償損失。

　　3．乙方在接到甲方來函或來人提出的產品質量異議時，應在三日內給予甲方回復，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。（公休日順延）。

　　4.產品出貨后，甲方的原版樣衣、相關技術資料以及剩余的`主、輔料經甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。

　　第五條貨款結算方式：

　　合同簽定后甲方預付30%（12525元整），余款（29225元整）提貨付清，乙方開具17%增值稅發票寄給甲方。

　　第六條違約責任

　　1.未經甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應按逾期未交貨物加工費的2％向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的全部經濟上的損失費用。

　　2.未經乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，應按延期付款部分的2％向乙方償付逾期付款的違約金。

　　第七條其他

　　嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產品外流出工廠，也不可將相關合作信息透露給他人，聯系時只可跟甲方指定聯系人聯系，否則因此造成的經濟損失由違約方承擔。

　　第八條本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規定的義務，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更或解除時，應按《合同法》關于變更和解除的條款辦理，協商解決，協商不成，守約方可向當地人民法院提出訴訟。

　　合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛,經雙

　　方協商未妥,可以交由甲方當地國家仲裁機構仲裁。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人(或授權代表人)：法定代表人（或授權代表人）：經手人：經手人：

　　日期：年月日日期：年月日

服裝加工合同10

　　甲方（供應方）：_____________合同編號：_____________

　　乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________

　　制單款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注

　　二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的`違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、甲方提供布料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　八、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，合同生效出貨時。

　　九、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（供應方）：_____________

　　乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________

　　地址：______________________

　　授權代表：__________________

　　公司蓋章：___________________

　　甲方身份證：__________________

　　乙方身份證：____

　　日期：______________________

　　日期：_____________________

服裝加工合同11

　　合同編號：__________________

　　定作方：（以下簡稱甲方）____________________________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）____________________________

　　第一條加工成品

　　品名：__西服套裝、襯衫、床上三件套_______

　　面料：__純羊毛精紡面料、100%純棉面料、100%全棉面料

　　顏色：___西服藍黑色、襯衫白色、床上三件套按樣品執行

　　尺碼：___西服量身定做_

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：套（上衣、褲子）件（襯衫）套（床單、被罩、枕套）。

　　2、數量：__560_套西服（每個尺碼兩件）；560件襯衫（每個尺碼兩件）；（1.2*2）500套；（1.5*2）500套；（1.8*2）500套。

　　第三條原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：純羊毛精紡面料、100%純棉面料、100%全棉面料

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條服裝款式和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條報酬

　　1、加工單價：_3580_元/套（西服）；468元/件（襯衫）；（1.2*2）363元/套；（1.5*2）520元/套；（1.8*2）628元/套。

　　2、優惠后的總金額（元）：小寫_3020000元_（大寫）_叁佰零貳萬元整。

　　第七條包裝方式

　　內用__防塵罩、塑料包裝袋_包裝，外用__紙箱_包裝，包裝費由__乙方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：甲方公司

　　2：運輸費用由乙方負擔。

　　3:產品的`交（提）貨期限：___年___月___日。

　　第九條服裝驗收

　　1．驗收期間：__20xx___年_5___月__6__日之前。

　　2、驗收地點：__甲方公司______________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3．驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條定金/預付貨款

　　（1）甲方應于___年___月___日前向乙方交付定金___貳拾萬_____元（大寫）；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　�。�2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元（大寫）；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50％的違約金。

　　（3）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　�。�1）、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　（2）、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　（4）未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于___年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；

　　甲方（章）：________________乙方（章）：______________

　　授權代表（簽字）：______授權代表（簽字）：________

　　電話：____________________電話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

服裝加工合同12

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的`責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同13

　　供方：________________

　　需方：________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

　　二、質量標準：執行國家標準，采用版型。

　　三、面料：

　　料樣：（各留料樣）

　　四、交貨：由供方運輸到。

　　五、結算方式及期限：

　　合同簽訂后日內，預付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。

　　六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑒定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

　　七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。

　　八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

　　九、供需雙方由于人力不可抗拒的.災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

　　十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。

　　十一、其他未盡事宜，另訂附件。

　　十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

　　甲方(章)：________________

　　電話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(章)：______________

　　電話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

服裝加工合同14

　　服裝生產加工合同范本

　　定作方（甲方）：簽訂日期：

　　加工方（乙方）：交貨日期：

　　一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準）款號：

　　顏色單位數量單價

　　略

　　二、質量技術要求：

　　1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

　　1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。

　　四、交貨期和成品質量要求

　　1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方后，發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的成本價予以賠償（加工費中扣除）。

　　4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的'，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。

　　5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到？____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。

　　五、結算方式：按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。

　　六、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

　　七、雙方協商的其他條約。

　　法定負責人：法定負責人：

　　委托代理人委托代理人：

　　單位地址：單位地址：

服裝加工合同15

　　定作方：(以下簡稱甲方)____________________________

　　承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________

　　第一條加工成品

　　品名：________________貨號：_______________

　　面料：________________顏色：_______________

　　尺碼：________________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：套(上衣、褲子)

　　2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。

　　第三條原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：

　　質量：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條服裝款式和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條報酬

　　1、加工單價：_______元/套

　　2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________

　　第七條包裝方式

　　內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用由甲方負擔。

　　3:產品的.交(提)貨期限：________年____月____日。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：________年____月____日之前。

　　2、驗收地點：__________________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：________________乙方(章)：______________

　　電話：____________________電話：____________________

　　________年____月____日________年____月____日