精承攬合同

時間：2023-06-14 20:00:53 合同大全

精關于承攬合同

　　隨著人們法律意識的建立，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的精關于承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

精關于承攬合同

精關于承攬合同1

　　定作方：______________(簡稱甲方)

　　承攬方：______________(簡稱乙方)

　　鑒定地點：________________________

　　鑒定時間________年________月________日

　　根據《_________》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務要求

　　甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：

　　1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________，2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________。

　　第二條、服務期限

　　期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。

　　第三條、服務費用

　　合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

　　第四條、甲方責任

　　1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

　　2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

　　3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。

　　5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。

　　6、如果服務_________在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。

　　7、甲方嚴格按行業管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

　　9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。

　　10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的`責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

　　12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

　　13、正常駕駛時發現_________使用提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

　　第五條、乙方責任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。

　　3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

　　4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

　　2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

　　甲方：_____________________________

　　乙方：__________________

　　單位名稱(章)：____________________

　　單位名稱(章)：__________________

　　單位地址：________________________

　　單位地址：__________________

　　法定代表人：_____________________

　　法定代表人：__________________

　　委托代理人：_____________________

　　委托代理人：__________________

　　電話：___________________________

　　電話：__________________

　　_________年_________月_________日

精關于承攬合同2

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的'期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

精關于承攬合同3

　　甲方(裝修方)：____________

　　乙方(承攬方)：____________

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。

　　二、裝飾施工地點：____________

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。

　　2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

　　3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

　　四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

　　五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的'加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

　　六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　簽約代表：______

　　簽約日期：______

精關于承攬合同4

　　甲方(發包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自愿、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件約定及其變更范圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。

　　二、工程施工期限

　　1、本工程總工期日歷天，工期自年月日起，至年月日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。

　　2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可并辦理簽證后，可相應順延工期。

　　三、合同價額及付款方式

　　1.吊頂面積240平方，經協商按每平方元。

　　2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個元。

　　3.甲方承擔乙方交通費用元。

　　4.工程完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。

　　四、工程質量

　　乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，并及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規范進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。

　　五、甲乙雙方的責任

　　1、甲方應提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款。

　　2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。

　　3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。

　　六、違約責任

　　1、若甲方未能在約定的.期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。

　　2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金元。逾期天后甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。

　　3、乙方工程經返工后仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金元。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。

　　八、其他

　　1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。