建筑圍墻施工合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的建筑圍墻施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑圍墻施工合同1
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成一致意見，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第1條工程名稱、工程地點
1.1工程名稱：武陟力威新能源設備制造有限公司廠區圍墻。
1.2工程地點：武陟縣喬廟鄉前趙村力威廠區。
第2條承包范圍、承包方式
2.1承包范圍：工程范圍包括圍墻地基和圍墻主體。北圍墻長 米、西圍墻長 米，南圍墻長 米、東圍墻長 米。
2.2施工內容包括：基礎墊層( cm寬 cm厚3:7灰土墊層);基礎( cm高磚基礎 層， cm高磚基礎 層);西、北方向兩個圍墻墻體砌筑 m高磚圍墻，頂部做高 mm、外伸 mm磚壓頂房;東、南方向兩個圍墻墻體砌筑 m高磚;四面墻體每隔 米砌筑一個墻垛，墻垛要求砌筑 cm寬;墻體不做粉刷。
2.3承包方式：包工包料。
第3條合同價款
3.1本合同總價為
3.2本合同價款包括施工所需要的全部費用，包人工、包機械、包材料、包工期、包質量、包安全文明、包措施費、包施工用水用電費、已完成工程
第4條工期
4.1工期：日歷天，開始工作日期為年月日。
4.2因乙方原因，不能按期開工或中途無故停工，影響施工進度，工期不予順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致連續停工8小時以上，經甲方審核確認并加蓋甲方公章后工期相應順延，但甲方不承擔乙方由此造成的窩工、停工損失。
第5條工程變更
根據工程需要，甲方下發的設計變更通知單，乙方不得拒收，并嚴格按照變更要求進行施工。若增加工程施工量，工程費用另外計算。
第6條竣工結算
工程完工經驗收合格后，按實際驗收合格的工程進度進行結算。
第7條付款方式
7.1乙方向甲方提供賬號，甲方以銀行劃款的方式進行結算。
7.2材料進場甲方支付第一筆款
7.3乙方將圍墻墻體砌筑1m高后甲方支付第二筆款
7.4乙方將圍墻墻體完工后甲方支付第三筆款
7.5甲方預留元作為質保金，工程完工一年后支付
第8條甲方工作
8.1開工前3天，向乙方提供經確認的'施工圖紙或做法說明一份，并向乙方進行現場交底，辦理施工所涉及的各種配合、協調工作。
8.2指派為甲方駐工地代表，聯系電話：同履行。對工程質量、進度、安全進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。
第9條乙方工作
9.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，制定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
9.2嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
9.3乙方自備管線設施，承擔在本工程施工期間所發生的水費、電費。
9.4承擔在本工程施工期間所發生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切損失，并負全部法律責任。
第10條工程質量
10.1工程質量：合格(符合國家現行有關規范及質量要求)。
10.2符合設計要求。
10.3按照有關法律、法規規定，乙方對所承包的工程質量負無限責任。
10.4乙方每完成一項工程，必須經甲方驗收合格，方準進入下道工序。
10.5乙方應隨時接受甲方對工程質量進行監督檢查，因乙方施工的質量問題造成的損失及工期延誤，乙方承擔全部責任及費用。
10.6乙方必須遵守甲方制訂的工程質量管理辦法，對公司組織的三級大檢查中發現的質量問題，乙方必須認真進行整改、回復。
10.7乙方承包的工程，在竣工驗收后由于質量問題引起的索賠，甲方直接從質保金中扣除賠償金，不足部分，由乙方另行支付。
10.8由于乙方施工質量存在瑕疵，造成工程質量重大缺陷或驗收不合格，乙方承擔全部責任及費用。
第11條工程驗收
11.1由于乙方原因造成質量事故，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
11.2工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內組織相關部門進行聯合驗收。經驗收合格后，辦理移交手續。
第12條安全文明
12.1乙方施工前必須進行安全技術交底，保證安全用電，安全防護、負責對進場施工機械及工具進行檢測，確保機械工具安全。
12.2乙方必須對工人進行三級安全教育且每周不少于兩次安全知識培訓。
12.3因乙方違反安全操作規程導致工程損害或給甲方、第三人造成的損失，均由乙方承擔責任及費用。
12.4乙方施工管理過程中所發生的安全傷亡事故，由乙方負全部責任及費用。
12.5乙方保證施工現場文明施工，建筑垃圾、生活垃圾隨時清運出場。 12.6乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，應向甲方提交安全防護措施方案，經甲方認可后方可實施。防護措施費由乙方承擔。
第13條材料供應
13.1材料由乙方采購，如不符合質量要求，應禁止使用。若已使用，除無條件返工外對工程造成的損失由乙方負責。
13.2施工中甲方或監理有權抽查乙方采購尚未使用的材料，如發現乙方使用的材料、設備不符合合同約定質量標準，乙方不得使用，已經使用的必須拆除重做，并將不合格材料清除出現場，由此造成的損失及工期延誤的責任均由乙方承擔。
第14條違約責任
14.1乙方不得出現違法分包及轉包行為，否則，乙方應向甲方支付本合同價款10%的違約金。
14.2因乙方原因，本合同無法繼續履行時，甲方有權終止合同，乙方承擔由此給甲方造成的全部經濟損失。
第15條其他約定
本工程保修期為竣工后一年，在保修期內出現質量問題時，甲方應第一時間通知乙方，若乙方24小時內未進行維修，甲方可自行處理，所產生的一切費用均由乙方承擔。
第16條附則
16.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
16.2與本合同有關的一切爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成，任何一方均應向合同簽訂地人民法院起訴。
16.3本合同項下一方致另一方的通知均應以書面形式發出，如以面呈方式遞交，則送交當時視為送達;如以傳真方式送交，則以發出方傳真機顯示通知業已發送后24小時后視為送達。
16.4本合同一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，具有同等法律效力。本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
年月日：
建筑圍墻施工合同2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就乙方承建甲方圍墻事宜，為明確雙方的權利、義務，經協商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內容：
1、乙方承建甲方位于地塊的施工圍墻工程，圍墻長度約 米左右。
2、該圍墻的建筑施工按照甲乙雙方確認的施工圖進行(見本合同附件)。
3、由于本地塊地質原因，乙方必須對圍墻基礎進行處理并承擔一切費用，以保證圍墻的安全建設和使用。
4、乙方在圍墻施工的同時，要做好圍墻的排水系統，保證圍墻的正常使用。
二、工程質量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準。
2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工。
3、乙方所承建圍墻在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期： 年 月 日至 年 月 日。
四、工程價款及支付：
1、甲乙雙方協商確定，圍墻承建單價為每米元(全部費用包干)。
2、本工程無預付款，工程款按進度分階段支付給乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或轉付款要求)。具體如下：
A、工程款按每完成500米驗收合格后支付已完成工程量的80%進度款;
B、全部施工完畢經甲方書面確認質量符合要求后十五日內，支付款達到合同總價的95%給乙方，乙方需提供工程發票;
C、留工程決算總價的5%作為保修金。保修金在保修期滿乙方履行全部保修責任后一月內支付(保修期為兩年，自工程驗收合格次日起算)。
五、成品及半成品保護：
1、工程成品及半成品保護工作，從進場施工至該項工程驗收確認為止應由乙方自行負責
2、乙方應制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作……
3、乙方應協助甲方搞好項目周邊的'工作，杜絕發生各種糾紛。如果出現糾紛，乙方應自行與有關責任方協商解決，確保工程項目正常進行。
六、施工管理及協調：
1、乙方應針對本工程特點制定施工方案(具體工期安排)交甲方審核
2、為加強現場管理，其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系。
3、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生，維護好現場文明施工形象。若發生上述事件，乙方應自行與責任方協商解決。
4、在乙方施工過程中，如果發生安全事故，由乙方自己承擔責任，與甲方無關。
5、在施工過程中，若因乙方原因導致整個工程項目產生不良影響，甲方有權向乙方索賠，其損失按實計算(直接、間接損失)，其費用直接從工程款中扣除。
七、工程質量保修與售后服務：
在保修期內，所發生的故障，由乙方負責無償返修，乙方應在接到甲方電話通知24個小時內上門維修，并在五天內排除故障，超過此時間限制，乙方承擔此項維修費用的雙倍違約賠償金。在保修期內圍墻垮塌導致人身傷亡事故，由乙方承擔全部責任。
八、違約責任：
1、乙方未按合同條件規定的質量要求施工，甲方有權暫扣相關部分工程款直至乙方返工符合質量要求，乙方自行承擔返工費用，且工期不得順延，還應承擔給甲方造成的經濟損失(費用按實計算)。
2、若因乙方原因而致圍墻工程工期延誤，則每延遲一天乙方應向甲方支付違約金1000元。工程質量未達國家市政工程驗收標準合格等級，其價格按總價下浮10%結算。并賠償由此給甲方造成的全部損失(包括直接損失和間接損失)。甲方有權直接解除合同。
3、以上違約金甲方可直接從應付工程款中扣除。
4、超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約，甲方有權變更或解除合同。
九、本合同一式四份，雙方各執貳份。其中村委會作為乙方的擔保方與乙方共同承擔責任和義務。經雙方蓋章后生效。
十、相關未盡事宜可由雙方另定補充協議確認，補充協議、本合同附件與本合同具同等法律效力。補充協議由雙方加蓋公章，設計變更和簽證應由甲方加蓋公章。
十一、雙方在履行本合同及補充協議過程中發生爭議，應協商解決，若協商未果，當事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起訴訟。
甲方：(簽章)甲方代表：聯系電話：
乙方：(簽章)乙方代表：聯系電話：
【建筑圍墻施工合同】相關文章：
圍墻施工合同01-28
圍墻施工合同08-09
學校圍墻施工合同03-25
圍墻委托施工合同12-06
圍墻施工合同(精選15篇)04-22
圍墻施工合同(15篇)02-08
圍墻施工合同15篇01-31
圍墻施工合同精選15篇03-31
圍墻施工合同合集15篇04-18