最新電力施工合同

時間：2024-10-24 12:41:10 合同范本

最新電力施工合同范本

　　以下是小編整理的有關(guān)電力施工合同范本，敬請參考。

最新電力施工合同范本

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：　　　　　　　　　　　　　;

　　2、工程地點：　　　　　　　　　　 ;

　　3、工程范圍： ;(詳見施工圖紙內(nèi)容);

　　4、承包方式：_　　　　　　　　　。

　　5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：年月　　日，竣工日期年月　　日，合同工期總天數(shù) 　　天(以實際進(jìn)場施工之日算起);

　　2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_　_的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延：

　　a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開工條件;

　　b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款;

　　c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;

　　d設(shè)計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過　　　小時;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過　小時。

　　4、承包人在以上情況發(fā)生后　日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后　　日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額(大寫)(人民幣)　　　　　　　　　　，小寫￥　　　　　　　　　。

　　五、工程款結(jié)算及支付

　　1、主鋼構(gòu)進(jìn)場之日起　　　日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的　　　　的進(jìn)度款;

　　2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起　　日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的　　　　的進(jìn)度款;

　　3、工程全部完工之日起　　日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的　　　　的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款　　的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;

　　六、施工準(zhǔn)備

　　1、承包人在合同簽定后　　日內(nèi)免費完成圖紙的設(shè)計和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。

　　2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作，提供基準(zhǔn)測量點，免費提供施工用水、電;

　　3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙　　日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場

　　5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書;

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用;

　　3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用;4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);

　　2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進(jìn)行竣工驗收和辦理移交手續(xù);

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負(fù)責(zé)免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。

　　九、現(xiàn)場代表

　　發(fā)包人現(xiàn)場代表_____，承包人現(xiàn)場代表_ _，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。

　　十、違約責(zé)任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金　　　　萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向　　人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。