承攬建設私人住宅主體工程合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的承攬建設私人住宅主體工程合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬建設私人住宅主體工程合同1
基本建設貸款是指各類銀行利用企業存款，居民儲蓄存款，發行金融債券籌集的資金對新建、改擴建項目發放的中長期投資貸款。
工程基本建設借款合同范本
貸款方(甲方)：_________借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。
第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。
第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的.商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
承攬建設私人住宅主體工程合同2
一、工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
工程內容：_________________
投資計劃或工程立項批準文號：_________________
資金來源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________________
三、合同工期
開工日期：______________年______月__________日
竣工日期：______________年______月__________日
合同工期總日歷天數_________________天。
四、質量標準
工程質量標準：_________________
五、合同價款
金額(大寫)：_________________元(人民幣)
￥：_________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的規定一致。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。《專用條款》中沒有具體約定的事項，均按《通用條款》執行。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的'款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
合同訂立地點：_________________
本合同雙方約定_________________后生效，并黑龍江省建設工程合同范本報建設行政主管部門備案。
【承攬建設私人住宅主體工程合同】相關文章：
私人住宅租賃合同01-03
私人住宅建房工程合同12-01
私人住宅買賣合同02-08
建設工程承攬合同01-16
私人住宅房屋租賃合同12-01
私人房屋建設合同09-09
建設工程承攬施工合同01-11
私人住宅買賣合同范本02-12
主體工程合同01-30