裝飾公司合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編整理的裝飾公司合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
裝飾公司合同1
甲方：
乙方（雇請人）：
甲方因生產（工作）需要，雇請乙方。經雙方自愿協商同意，訂立本合同。
一、合同期
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為XXX元（其中生活費，房租，水電費每月XX元）。
二、生產（工作）任務
乙方同意服從甲方的生產（工作）需要：在崗位，承擔生產（工作）任務。
三、勞動紀律
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規和本單位制定的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
四、勞動時間與勞動報酬
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發放工資，（逾期未發工資的，從超過發薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
五、社會福利待遇
1、退職費，凡在本單位連續鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發一次性退職費，滿三年的發給人民幣800元，滿五年的發給人民幣1500元，滿八年的發給人民工幣20xx元，滿十年的發給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
六、勞動保護和勞動條件
1、乙方有權拒絕甲方的`違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
七、終止解除勞動合同條件
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）、雙方一致同意的。
（2）、乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）、乙方被叛刑，送勞動教養、以及有、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經教不改的。
（4）、甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
（5）、甲方連續二個月不支付乙方工資的。
（6）、有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
（7）、律法規規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產經營，技術條件等客觀情況發生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫療期滿，不
能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經平等協商同意，自愿簽訂本合同，共同遵
守本合同所列條款。
甲方：
乙方：
裝飾公司合同2
甲方(以下簡稱甲方)：乙方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：
第一條創志裝飾工程設計有限公司于年月日至年月客服管理工作。
第二條在合作期間，乙方代表創志裝飾公司進行各種業務洽淡工作，公司也會全力支持其工作展開。
第三條本合伙企業經營期限為個月，如果需要延長期限的，在期滿前10天辦理有關手續。
第四條雙方為合作關系，對于乙方提出的各種可行性建議甲方根據具體情況進行安排，乙方也需要在任職期間需遵守公司規定。
第五條提成獎勵體系
合作期間內如乙方達到每月目標業績則公司給予提成獎勵，獎勵如下：
1、業績在50萬以內按照合同價的3%給予發放。
2、業績在50100萬按照合同價的3.5%給予發放。
3、業績在100150萬按照合同價的4%給予發放。
4、業績在150200萬按照合同價的4.5%給予發放。
5、業績在200以上萬按照合同價的5%給予發放。
除提成獎勵外，甲方在試用合作期間不發放乙方工資，提成獎勵發放以客戶簽訂施工合同繳付首付款之后根據首付款比率給予發放，剩余提成將在完工結算后給予一次性發放。
第六條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。
第七條本協議一式貳份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。
第八條自協議簽訂之日起，乙方需要負責技術和市場開發及售后跟進，甲方負責管理及日常事務以及配合乙方工作順利展開進行。
第九條本協議到期后，雙方均未提出終止協議要求的.，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的，退出方應提前10天向另一方提交退出的書面文本。
第十條違約處理
如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償其造成的損害。
第十一條協議解除
1、一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議
2、合作協議期滿
3、雙方同意終止協優議的
4、一方合伙人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議
第十二條未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效。
甲方：乙方：(簽章)
年月日：
裝飾公司合同3
買方: 賣方:浙江海xxxxxxx
地址: 地址:溫州市xxxxxxx
電話: 電話:0577-xxxxxxxx
傳真: 傳真:0577-xxxxxxxxx
經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
三、交貨地點：____________________________________________________________
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的.產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
1、_____________________________________________________________________
2、_____________________________________________________________________
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方： 賣方：浙江海一角裝潢家私有限公司
帳號： 帳號：330629067010026119515
開戶行： 開戶行：建行龍灣支行
代表： 代表：
日期：年月日日期：年月日
裝飾公司合同4
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：
第一條甲乙雙方自愿合作經營南充巴洛克裝飾工程有*公司，總投資為_______萬元，甲方以人民幣方式出資____萬元，占出資比例乙方以人民幣出資_____萬元，占出資比例。
第二條本合伙依法組成合伙企業，在合伙期間合伙人出資的為共有財產，不得隨意分割。合伙終至后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第三條本合伙企業經營期限為五年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。
第四條雙方共同經營，合伙人執行合伙事務所產生的收益歸全體合伙人，所產生的虧損或者民事責任由全體合伙人。
第五條企業固定資產和盈余按照取得的銷售凈利潤的出資比例分配。
第六條企業債務按照甲方、乙方出資比例負擔。任何一方對外償還債務后，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。
第七條每年項目產品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算。
第八條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。
第九條本協議一式貳份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。
第十條本協議有效期暫定五年，自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算，即從__ __年_ _月__日至_ ___年_ _月_ _日止。
第十一條爭議處理
1、對于執行本合同發生的與本合同有關的爭議應本著友好協商的原則解決;
2、如果雙方通過協商不能達成一致，則提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向人民法院起訴;
第十二條本協議到期后，雙方均未提出終止協議要求的，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的`，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關本合同項目的資料及客戶資源都應交給另一方。
第十三條違約處理
如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償損害。
第十四條協議解除
1、一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議
2、合作協議期滿
3、雙方同意終止協議的
4、一方合伙人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議
第十五條未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效
第十六條本合同一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力
甲方：(簽章)
地址：地址：
合同簽訂地點：___________
合同簽訂時間：____年__月__日
乙方：(簽章)
裝飾公司合同5
甲方：
乙方：
一、產品質量
甲方應保證必須符合或優于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
二、保修方式
以上產品在質保期內出現產品質量問題，甲方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由甲方自行承擔、包修期滿后乙方享有終身成本價維修服務。
三、交貨時間與地點
1、甲方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。乙方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收，對產品質量不符合或規格不符的，有違合同原則的產品有權拒收，并由甲方承擔因此而產生的.經濟費用和一切損失。
四、付款方式
乙方在20__年月日前付定金貳拾萬元整，余款于20__年月日前付清。
五、服務承諾：
1、產品品種、規格、質量不符合本合同約定時，甲方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給乙方造成的全部損失。
2、甲方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交部分，乙方如乙要，應照數補齊，乙方如不乙要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由甲方自行承擔，如乙方乙要而甲方不能交貨，則甲方應該給乙方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金，乙方另行采購。
六：本合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
_____年_____月_____日
裝飾公司合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
一、合作方式：_________________
甲方(_______________裝飾公司)所簽定裝飾工程由乙方進行施工。甲方應保證乙方的工程量，乙方應如期保持保量的完成。
二、甲方要求：
1、要求乙方遵守公司規章制度，遵守公司領導安排，如不遵守按工程部處罰條款進行處罰，所有施工安全由乙方負責。
2、乙方應在規定的工期內按質按量的`完成甲方的工程，如超期，每超一天按工程款的____%賠償甲方。
3、施工期內乙方應注意安全，甲方一律不承擔安全方面的責任。
4、乙方必須保守公司商業秘密。
5、乙方在現場施工期間必須聽從甲方施工監理安排工作時間和其他事宜。服從公司派單。
三、乙方義務：
1、乙方遵守公司規章制度，遵守公司領導安排，如不遵守按工程部處罰條款進行處罰，所有施工安全由乙方負責。
四、甲方義務：
1、甲方應在乙方施工完成合格的情況下保證資金的支付，工程上有難度的問題公司應配合工程部及時解決。
五、所有詳盡的標準、制度，請參照公司(質量驗收標準、員工處罰例、財務制度)，違者自行負責。
六、乙方出現一切事故與本公司無關(買保險除外)。
七、每一位施工人員進入工地必須穿規定的工作服，工地上禁止地上有煙斗，工地上嚴禁大聲喧嘩，嚴禁講粗話，凡發現一次;罰款_______元。
八、任何施工人員嚴禁與客戶發生爭吵，嚴禁向客戶借錢，嚴禁向客戶索要任何東西，此種情況發現一次，罰款________元，情節嚴重的直接開除不用。
九、工地上特殊情況通知下一小時內必須無條件趕到，否則罰款_______元。
十、必須買人身意外傷害保險。
十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，如有未盡事宜甲、乙雙方協商解決。
甲方：_________________乙方：_________________
___________年______月____日_________年______月_____日
裝飾公司合同7
甲 方：
乙 方：
簽訂日期：年 月 日
發包人（甲方）：
承包人（乙方）： 身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿的基礎上經過充分協商，就以下施工事宜協商一致，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程名稱：麗江住宅小區項目
1.2工程地點：麗江香格里拉大道
第二條 承包范圍：1棟、2棟、3棟商鋪玻璃隔斷及玻璃地彈門。
第三條合同工期： 20xx年3月10日前施工完成。
第四條 質量標準： 按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》一次驗收達到合格。
第五條合同價款
5.1合同暫定總價大寫肆萬柒仟陸佰壹拾元（￥47610.00元），本合同價款最終結算以雙方約定的包干單價乘以經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算。
5.2合同單價：
5.2.1合同單價組成：含稅的合同單價包括但不限于乙方從合同簽署到工程竣工期間的人工費、材料費、機械費、工用具、運輸費、措施費、進出場費、維護、管理人員工資、管理費、材料裝卸費、報驗檢驗費、稅費及乙方應得的利潤，以及加班趕工費（含節假日）、勞動保險費用和安全措施費、風險等所有費用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包干單價。
5.2.2工程合同單價按下表執行:
第六條 驗收及計量：
6.1按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300－20xx一次驗收達到合格。乙方在工程中的每一道工序都必須達到國家質量檢驗標準，達到甲方、監理要求，若出現質量達不到一次性驗收合格，必須無條件返工至合格為止，并賠償給甲方造成的材料、工期延誤等相關損失。
6.2經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算,未實施項目不予計量。
6.3甲方委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為姓名：趙，電話：，乙方委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為姓名：，電話： 。
第七條 支付方式：
7.1本項目無預付款；
7.2辦理完進度款支付程序后，甲方在次月初五日內支付上月審核金額的70%，同時扣留30%（質保金5%，安全保證金、民工工資保證金等25%）；
7.3工程完工后支付至審核金額的85%且暫停支付進度款。
7.4工程交工驗收合格，并按要求辦理完結算手續后一個月內支付至結算價款的95%（不含質量保證金）。
7.5質量保證金按工程結算總價的`5%計算，具體退還時間：工程交工驗收合格之日起5年后一次性退完扣出質保期所發生費用的質量保證金，以上均為無息退還。
7.6支付實施要求：
7.6.1每月進度款支付之前，乙方必須向甲方提供當月工人的出勤表、工資表、發放名冊及發放金額；發放后將發放的單據經工人確認后報送一份到項目部；如不按要求報送，甲方有權不支付進度款。 7.6.2甲方在撥付乙方進度款之前，將對進度款支付情況進行公示，甲方按合同約定付款后，乙方未付勞務工工資，由此造成的一切后果由乙方承擔。
7.6.3根據國家有關保護勞務工合法權益的規定，乙方不得扣勞務工應得報酬。若發生此類情況，甲方將在中期支付的進度款中代乙方支付給投訴的勞務工應得報酬。且不對投訴金額的準確性負責，后果由乙方承擔。
7.6.4乙方收款人員憑乙方開具的發票及委托書向甲方收款，其他未經乙方授權的任何單位和個人無權收取款項。
第八條 雙方責任和義務：
8.1甲方統籌安排、協調解決乙方施工用水用電；
8.2甲方按本合同約定，向乙方支付工程款；
8.3甲方負責與有關部門聯系，協調現場相關工作。
8.4乙方嚴格按照方案圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款；
8.5乙方自備項目施工所需的一切機械設備及工用具，并自負保管責任。
8.6做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款；
第九條 材料、設備供應
9.1 乙方應按合同約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備質量負責。乙方在材料設備到貨前24小時通知甲方清點。同時在采購前應將樣品報由甲方和業主書面認可后才能采購和使用，未經甲方和業主認可自行采購的材料，不準進場使用且概不計量，由乙方自行承擔損失，同時甲方還應追究乙方違約責任權利。
9.2乙方采購的材料設備與設計標準要求不符時，乙方按甲方要求的時間運出施工場地，重新采購符合 要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
9.3甲方發現乙方采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求乙方負責修復、拆除或重新采購，由乙方承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
第十條工程變更
10.1施工變更以甲方書面通知為準。
10.2施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
第十一條違約責任
11.1乙方保證按合同約定供應貨物及完成施工，若因乙方自身原因造成不能按時完成則工期每延誤一天罰款20xx.00元。若因甲方原因影響，則乙方完工時間相應順延。
11.2 合同一方未經對方同意單方終止合同，應向對支付合同總額50%的違約金。
第十二條 安全生產管理
12.1乙方應保證安全、文明施工，并對施工過程中所發生的一切安全事故依法承擔全部責任。
12.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由乙方承擔，甲方概不負責。
12.3乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。同時，必須接受甲方安全管理部門的進場安全教育，遵守甲方的安全管理規定及安全生產禁令。
12.4發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應在24小時內上報有關部門并通知發包人和監理工程師，并 獨立及時處理解決問題、支付相關費用。事故處理后積極配合甲方、政府有關部門按照有關法律法規對事故進行調查處理，并按照約定和調查結論承擔相應的責任。
12.5乙方對本單位機械設備、運輸車輛、人員運貨過程發生的一切事故（含交通事故、其他意外等）責任自行全部承擔。
第十三條 合同變更、解除和爭議解決方式：
13.1本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自變更或終止，如需要變更或終止應經雙方協商同意后，簽訂補充協議或終止合同協議書。
13.2因履行本合同發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 合同份數
本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份，雙方蓋章代表簽名生效，未盡事宜由雙方協商確定。
第十五條 合同生效
本合同雙方簽字蓋章 后生效。
第十六條 合同附件：
16.1乙方營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表授權委托書或身份證明復印件；
16.2雙方相關工作人員通訊錄（姓名、職務及電話），雙方合作過程中的往來文件。
甲方：（公章）乙方：
法定代表人
或委托代理人：委托代表人：
電話：電話：
合同訂立時間：年月 日
裝飾公司合同8
甲方：
乙方（雇請人）：
甲方因生產（工作）需要，雇請乙方。經雙方自愿協商同意，訂立本合同。
一、合同期
自年月日起至年月日止。其中期間工資為。違犯此約定視為放棄本合同任務。
二、作業（工作）任務
乙方同意服從甲方的作業（工作）需要：在崗位，承擔作業（工作）任務。
三、勞動紀律
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規和本單位制定的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。乙方要按規定作業，安全作業，不得違規操作。
四、勞動時間與勞動報酬
1、甲方實行小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按，期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方決定。
4、甲方每月日如期發放工資，（逾期未發工資的，從超過發薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
五、勞動保護和勞動條件
乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
七、終止解除勞動合同條件
1、有下列情形之一的'合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）、雙方一致同意的。
（2）、乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）、乙方被叛刑，送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經教不改的。
（4）、甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
（5）、甲方連續二個月不支付乙方工資的。
（6）、有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
（7）、律法規規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產經營，技術條件等客觀情況發生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
甲方（蓋章）：__________________
代表人（簽字）：________________
_________年________月_______日
乙方：_________________________
身份證號碼：____________________
_________年________月_______日
裝飾公司合同9
需方：(以下簡稱甲方)
供方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據中華人民共和國合同法，經營法，經雙方協商，簽訂以下合同，以資共同遵守。
一、合同內容：
所提供材料的品名、品牌、規格、型號、數量及單價等相關信息。
二、質量要求(乙方需提供的產品符合下列質量要求)：
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件，配件等)，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，付產品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產權。
2、材料必須符合或優于國家規定的“裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
3、乙方對其產品包修，包修期為年，在包修期內出現產品質量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由乙方自行承擔。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題，甲方同時有權解除合同，并追究其經濟責任、另選供貨商。其他質量、要求。
三、交貨時間與地點：
1、乙方負責將材料運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收，對材料質量不符合或規格不符的，有違合同原則的產品甲方有權拒收，并由乙方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。
2、交貨時間：
3、交貨地點：
四、付款方式：
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內憑發票一次結清。
2、國家稅收應由乙方自行負責(材料應交稅收)。
五、雙方違約責任：
甲方責任：
1、甲方如中途變更材料品種、規格、型號、質量或包裝，應提前天通知乙方，經乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的`相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規定收材料，產品質量不符合國家標準行業規定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應按延期付款總額的_____%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。
乙方責任：
1、材料品種、規格、質量不符合本合同約定時，乙方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產品在包修、包退、包換一次后仍然出現質量問題，則甲方有權解除合同，同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應按總材料款的_____%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產生的一切損失及相關費用。
六、免費條款：
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式：
本合同一式兩份，在執行本合同中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方應協商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協商，調解不成的可由當地人民法院或當地仲裁機構仲裁解決。
八、合同生效：
本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協議解決，并簽訂補充協議，且有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
裝飾公司合同10
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于XX年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于XX年7月24日、XX年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于XX年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯性部分確認，對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯性不予確認。
經審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為XX年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的.責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自XX年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：
一、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務工程有限公司加工費二十六萬六千九百零九元九角一分，于本判決生效之日起七日內執行清；
二、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，于本判決生效之日起七日內執行清；
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
書 記 員 李雪蓮
裝飾公司合同11
甲方（委托人）_________代表人：_________
乙方（被委托人）_______代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：______區（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結構：_________________.
3、裝飾施工內容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自________年____月____日起至________年____月____日止。
2、工程保修期：____月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據施工進度計劃分期支付：
________年____月____日前，支付總價款的____%，計______元；
________年____月____日前，支付總價款的____%，計______元；
________年____月____日前，支付總價款的____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發票（或正式收據）
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場。
甲方提供的材料抵現場后，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，并提交購貨發票，經甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工前準備細則
1、甲方
（1）開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份，并向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
（2）向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
（3）施工中使用公用部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。
（4）如確實需要拆革原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
（5）協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
（6）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。
（7）甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
2、乙方
（1）組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
（2）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
（3）乙方委派：_______為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期內應遵守________年____月____日發布的中華人民共和國行業標準《室內裝飾工程質量規范》、《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
3、由于甲方提供的圖紙或工藝質量說明違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔責任并承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。
七、工程施工變更
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結束時，一并結算。
2、凡私自與工人商定更革施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
八、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按________年____月____日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾質量規范》以施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內結清尾款。
九、違約責任
1、甲方責任
（1）未按合同規定的.時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的1‰。
（2）由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
（3）工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任。
（4）甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
（5）甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
（1）工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款的1‰支付違約金，逾期______天以上，乙方應將甲方支付的全部款項如數退還甲方。
（3）乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
（4）未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。
十、爭議或糾紛的處理
1、合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請家庭裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調解。
2、雙方協商或調解不成時，雙方同意由_______仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴）
十一、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執一份，副本______份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
十二、其它約定
甲方：_____________乙方：______________
代表人：___________法定代表人：________
家庭住址：_________單位地址：__________
郵政編碼：_________郵政編碼：__________
電話：_____________電話：______________
簽章：_____________簽章：______________
________年____月____日________年____月____日
裝飾公司合同12
合伙人1、姓 名 ，身份證：
合伙人2、姓 名 ，身份證：
合伙人3、姓 名 ，身份證：
經三人友好協商，達成合伙協議：
第一條 合伙宗旨：公正公平、互助互利、團結一致 、共創輝煌
第二條 合伙名稱 、主要經營地：________________________
________________________
第三條 合伙經營項目和范圍：家裝、工裝設計及施工
第四條 合伙期限，自 年 月 日起，至 年 月 日止，共 年。
第五條 出資金額、 方式、期限。
（一）合伙人，出資人民幣元，所占股份比例 合伙人，出資人民幣元，所占股份比例合伙人 ，出資人民幣 元，所占股份比例 %
（二）本合伙出資共計人民幣元。合伙期間各合伙人的出資為
共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第六條 盈余分配與債務承擔。
合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。
（一）盈余分配：以所占股份比例為依據，按比例分配。
（二）債務承擔：合伙債務先以合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以所占
股份比例為依據，按比例承擔。
第七條 入伙、退伙、出資的轉讓。
（一）入伙。
1. 新合伙人入伙，必須經全體合伙人同意；
2. 承認并簽署本合伙協議；
3. 除入伙協議另有約定外，入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權利，承擔同等責任。入伙的新合伙人對入伙前合伙企業的債務承擔連帶責任。
(二）退伙。
1. ①需有正當理由方可退伙；
②不得在合伙不利時退伙；
③退伙需提前60天告知其他合伙人并經全體合伙人同意；
④退伙后以退伙時的財產狀況進行結算；
⑤未經合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償；
2. 當然退伙。合伙人有下列情形之一的，當然退伙：
①死亡或者被依法宣告死亡；
②被依法宣告為無民事行為能力人；
③個人喪失償債能力；
④被人民法院強執行在合伙企業中的全部財產份額。
以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。
3. 除名退伙。合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：
①未履行出資義務；
②因故意或重大過失給合伙企業造成損失；
③執行合伙企業事務時有不正當行為；
④合伙協議約定的其他事由。
對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人對除名決議有異議的，可以在接到除名通知之日起30日內，向人民法院起訴。
（三） 出資的轉讓。
允許合伙人轉讓其在合伙中的全部或部分財產份額。
① 在同等條件下，合伙人有優先受讓權。
② 如向合伙人以外的第三人轉讓，須經其它合伙人同意后方可轉讓
③ 轉讓第三人應按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙企業財產份額的，經修改合伙協議即成為合伙企業的合伙人。
第八條 合伙負責人及合伙事務執行。
（一）全體合伙人共同執行合伙企業事務。
對合伙事業進行日常管理；
第九條 合伙人的權利和義務。
（一）合伙人的權利：
1. 合伙事務的經營權、決定權和監督權，合伙的經營活動由合伙人共同決定，無論出資多少，每個人都有表決權；
2. 合伙人享有合伙利益的分配權；
3. 合伙人分配合伙利益應以出資額比例或者按合同的約定進行，合伙經營積累的財產歸合伙人共有；
4. 合伙人有退伙的權利。
（二）合伙人的義務：
1. 按照合伙協議的約定維護合伙財產的統一；
2. 分擔合伙的經營損失的債務；
3. 為合伙債務承擔連帶責任。
第十條 禁止行為。
（一）未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動；如其業務獲得利益歸合伙，造成的損失按實際損失進行賠償。
（二） 禁止合伙人參與經營與本合伙競爭的業務；
（三）除合伙協議另有約定或者經全體合伙人同意外，合伙人不得同本合伙進行交易。
（四）合伙人不得從事損害本合伙企業利益的活動。
第十一條 合伙營業的繼續。
（一）在退伙的情況下，其余合伙人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務，也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
（二）在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下，依死亡合伙人的繼承人的選擇，既可以退繼承人應繼承的財產份額，繼續經營；也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意，接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
第十二條 合伙的終止和清算。
（一） 合伙因下列情形解散：
1. 合伙期限屆滿；
2. 全體合伙人同意終止合伙關系；
3. 已不具備法定合伙人數；
4. 合伙事務完成或不能完成；
5. 被依法撤銷；
6. 出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
（二）合伙的清算：
1. 合伙解散后應當進行清算，并通知債權人。
2. 清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意，自合伙企業解散后15日內指定＿＿＿＿＿＿合伙人或委托第三人，擔任清算人。15日內未確定清算人的，合伙人或者其他利害關系人可以申請人民法院指定清算人。
3. 合伙財產在支付清算費用后，按下列順序清償：合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用；合伙所欠稅款；合伙的債務；返還合伙人的出資。
4. 清償后如有剩余，則按本協議第六條第一款的`辦法進行分配。
5. 清算時合伙有虧損，合伙財產不足清償的部分，依本協議第六條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任，合伙人由于承擔連帶責任，所清償數額超過其應當承擔的數額時，有權向其他合伙人追償。
第十三條 違約責任。
（一）合伙人未按期繳納或未繳足出資的，應當賠償由此給 其他合伙人造成的損失。
（二）合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的，轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
（三）合伙人嚴重違反本協議、或因重大過失或違反《合伙企業法》而導致合伙企業解散的，應當對其他合伙人承擔賠償責任。
第十四條 合同爭議解決方式。
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議，合伙人之間共同協商，如協商不成，提交西安市仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。
第十五條 其他。
（一） 經協商一致，合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充；補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改后的內容為準。
（二）入伙合同是本協議的組成部分。
（三）本合同一式3份，合伙人各執一份。
（四）本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽約時間：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽約時間：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽約時間：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
裝飾公司合同13
甲方：簽訂時間：乙方：簽訂地：
一、產品質量
甲方應保證必須符合或優于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
二、保修方式
以上產品在質保期內出現產品質量問題，甲方應負責三包（包修、包換、包退），所產生的費用由甲方自行承擔、包修期滿后乙方享有終身成本價維修服務。
三、交貨時間與地點
1、甲方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。乙方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收，對產品質量不符合或規格不符的，有違合同原則的`產品有權拒收，并由甲方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。
四、付款方式
乙方在20xx年月日前付定金貳拾萬元整，余款于20xx年月日前付清。
五、服務承諾：
１、產品品種、規格、質量不符合本合同約定時，甲方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給乙方造成的全部損失。
2、甲方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交部分，乙方如乙要，應照數補齊，乙方如不乙要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由甲方自行承擔，如乙方乙要而甲方不能交貨，則甲方應該給乙方不能交貨部分貨款總值的20％的違約金，乙方另行采購。
六：本合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：開戶行及賬號：開戶行及賬號電話：電話：
【裝飾公司合同】相關文章：
裝飾公司合同11-20
裝飾公司購銷合同02-05
裝飾公司采購合同09-01
裝飾公司合作合同09-03
裝飾公司用工合同09-21
裝飾公司裝修合同09-25
裝飾公司聘用合同10-26
裝飾公司合伙合同10-18