工程居間合同范本實用版
隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的工程居間合同范本實用版，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程居間合同范本實用版1
甲方(委托人）：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
乙方（居間人）：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就___省___市___區裝修工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同，乙方僅為甲方提供信息，或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的.上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同，那么在甲方的裝修工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的___%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶，簽約裝修合同后。建設單位首付定金___%時，甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔___費用）。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付人民幣___元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至___年___月___日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
（1）提交位于___（地點）的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；
（2）依法向___所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方（簽字或蓋章）：
簽訂時間：___年___月___日
乙方（簽字或蓋章）：
簽訂時間：___年___月___日
工程居間合同范本實用版2
聯系地址：______________聯系電話：______________
乙方(居間人)：______________聯系地址：______________聯系電話：
______________證件號碼：
乙方(居間人)：______________聯系地址：______________聯系電話：
______________證件號碼：
乙方(居間人)：______________聯系地址：______________聯系電話：
______________證件號碼：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分
協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就_______省_______市(縣)工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲
方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的`慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計)，即萬元
2、居間成功后，在甲方與建設單位簽定合同后支付萬元;
在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付%即萬元;
3、甲方可以轉帳的方式支付，并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶，(共計合同額的3%)
居間人居間費用的%;
居間人居間費用的%;
居間人居間費用的%.
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份，甲方壹份，居間人各持壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)：_______乙方(簽字)：_______
(居間人共同簽字)
法定代表人或委托代理人：_______法定代表人或委托代理人：_______
合同簽訂地：_____________________
合同簽訂日：____年____月_____日
如果居間成功，則由委托人全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。委托人因履行施工合同而產生的權利和義務。雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同范本實用版3
合同編號：
甲方：乙方： ________________
身份證：__________________ 身份證：______________________________________________ __________________ 職位：____________________________________ 通訊地址：________________________________________ 郵政編碼：________________________________________ 聯系人：______________________聯系人：
電話：________________________電話：________________________
傳真：________________________傳真：________________________
E-mail：______________________ E-mail：______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質，甲方委托乙方為該公司尋找工程項目；乙方亦獲知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。 雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。 鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1．甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。
2．乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條 居間人的權利和義務
1．乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹該公司的相關情況，但甲方書面確認為是商業秘密的除外。
2．乙方應認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3．乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4．乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5．乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權
債務承擔任何責任。
第三條 居間報酬與費用
1．若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%），即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為乙方酬金，（該項目所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔）；該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；
2．付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后，支付合同總價的百分之
三（3%），即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為居間首期款，其余2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。
3．若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用）
乙方自行承擔。
第四條 合同的解除
1．委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；
2．本合同約定目的已經實現，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除；
3．委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的；
4．委托期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；
5．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
6．在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
7．______________________________________________________。
第五條 違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條 聲明及保證
甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同；
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效；
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委托授權書），本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力；
5．甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方：
1．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效；
2．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
3．本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。
第八條 通知
1．根據本合同需要，一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用、書信快遞、傳真、E-mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．一方變更通訊方式或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面或短信形式通知對方，否則，由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條 爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或
調解不成的，按下列第___種方式解決
①．提交有管轄權的仲裁委員會仲裁；
②．依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。
第十條 不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的`全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除本合同
或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4．本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第十一條 合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十二條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。 本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。
第十三條 備注 _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
甲方（簽章）：______________乙方簽字（指印）：______________
法定代表人：_______________ _______________
委托代理人：_______________ _______________
_________年______月______日_________年______月______日
工程居間合同范本實用版4
甲方（委托人）:
聯系地址：
聯系電話：
乙方（居間人）：
聯系地址：
聯系電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托，負責（）省（ ）工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要資料與信息，并最終促成甲方與（）簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委托事項（甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成）。
二、 乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的'信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目的進行實地考察。
2、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關
3、
4、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾，乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執行。乙方向甲方追索欠款期間所發生的一切費用，經法院確認均由甲方承擔相關的法律違約責任。
四、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后，甲方同意按總工程量百分之(稅后)，進場施工預付人民幣元給乙方，其余按甲方收到工程進度款時按工程量的百分之支付給乙方，直到工程完工為止。
3、 甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、 居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔部分費用）。
六、 保密事項
1、 甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、 合同相關義務
1、經甲乙雙方協商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方代表 無關。
2、 如果居間成功，本次工程交易過程所涉及的相關原件一樣具有同等的法
律效力。
3、 本合同完全履行完畢后終止。
八、 爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、 其它事項
1、
2、
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日： 甲乙雙方不得將本合同委托事項進行轉委托。 本合同一式叁份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同范本實用版5
甲方（委托人）： 乙方（居間人）：
聯系地址： 聯系地址：
聯系電話： 聯系電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就引薦衡陽市天嘉置業發展有限公司“天嘉。翰廷 ”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業發展有限公司單位直接洽談，（以下“衡陽市天嘉置業發展有限公司”簡稱“天嘉置業”）向甲方提供“天嘉置業”的重要信息，并最終促成甲方與“天嘉置業”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和“天嘉置業”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的.權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬10萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動；在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條；乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期（委托期）為20個工作日（自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動xxxx公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和xxxx
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致；
2.因不可抗力致使不能實現合同目的；
3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；
4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
工程居間合同范本實用版6
甲方（委托人）: 乙方（居間人）:
聯系地址:聯系地址:
法定代表人身份證：身份證：
聯系電話:聯系電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，然后依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就 工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，然后協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的`%（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。
2、居間報酬結算方式：
居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至 年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，然后雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：
乙方指定賬戶戶名：
乙方指定賬戶賬號及開戶行：
甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
年月日
工程居間合同范本實用版7
甲方（委托人）：乙方（居間人）：甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項1、乙方接受甲方委托，負責就( ）工程項目，引薦甲方和該項目的管理方直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的`，均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那么在甲方的工程施工過程中（合同期內），乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系，特別是在工程結算問題上，乙方全面負責協調，乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元（叁元）結算（完稅后） 。2、甲方每周為乙方結算一次，每周一為乙方結算上周居間費用，乙方有權向甲方查詢每周總體運量，甲方有義務向乙方提供每周運量報表，甲方所提供報表必須保證真實有效，甲方不得以任何理由克扣乙方費用，如出現不實結算乙方有權索回，并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份，作為居間費用總價計算依據，甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用，每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿，甲方可根據合同總量計算居間費用，并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密，任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效，直至本合同約定項目結束，項目期順延本合同無條件順延，直至本項目結束。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址：合同簽訂日：甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
工程居間合同范本實用版8
甲方（委托人）：
乙方（居間人）：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就（以下稱該工程項目）引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與該項目的建設單位簽訂該工程項目的`工程設計合同。
二、乙方的義務
1、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成工程設計合同，那么在甲方的工程設計過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，協助乙方和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的工程設計合同。甲方因履行工程設計合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
4、工程合同稅費以及乙方合同報酬相關的稅費均由甲方承擔。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方工程設計合同金額超出元/平方米的部分均為本項目居間費用。（工程設計總費用為單位平方價格乘總建筑面積）
2、居間成功后，在每次甲方收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款70%比例進行計算支付乙方居間費，直至完成居間費用支付。
3、甲方以現金或轉帳的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
工程居間合同范本實用版9
甲方：
乙方：
甲方委托乙方為其招攬 項目，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：
一、甲方委托乙方，為其提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系，以促成甲方在 工程項目中標。
三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程項目全部或部分中標后，甲方承諾將工程項目中標總價款的 %給付乙方作為報酬;給付方式： 項目全部或部分中標后 日內甲方將工程項目中標總價款的 %一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日 分之 的滯納金。
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的'業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程居間合同范本實用版10
甲方(委托人)：____________________________
乙方(受托人)：____________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依照平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。單位簽訂書面的工程承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業施工單位合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式居間報酬的計算方法
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_______%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的包施工合同)后日內付清。單位簽訂該工程項目的`專業承_______%。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密做出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日：________________年_____________月_______________日
合同簽訂地：___________________________________________________
甲方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
乙方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
工程居間合同范本實用版11
甲方（委托人）： 江華縣人民政府移民局 法定代表人：住所地： 聯系電話： 乙方（居間人）： 封 克 健身份證號碼/聯系電話： 432927196604140038 住址： 丙方（保證人一）： 黃峻身份證號碼/聯系電話： 432925195609140056 聯系地址：
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經三方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
乙方接受丙方委托，負責就江華縣水口移民工程一事（以下稱該工程項目），引薦丙方參加該項目的公開招投標，向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同，則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料；負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功，則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功，則丙方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間，應盡到作為居間人的.慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后，在丙方工程施工過程中，乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛，促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后，乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等）時，丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為：丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬，按工程量提取1.5，第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為：發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后，待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準，剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一（1%）；丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬（除首期居間報酬外）。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一（1%）作為居間費付給乙方，并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶：
乙方賬戶名：
開戶行：
帳號：
六、違約責任
6.1 依據5.1條，如丙方逾期支付首期居間報酬，則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元（￥10000）的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實，應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時，本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用（或仲裁費用）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保證人一）共同簽字或蓋章后生效。
甲方（簽章）：
法定代表人或委托代理人：
乙方（簽字）：
丙方（保證人一簽字）：
合同簽訂地：
合同簽訂日期：
工程居間合同范本實用版12
居間合同
甲方（委托人）：
乙方（居間人）：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就 等項目，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方參與招投標期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，協助甲方中標并簽訂書面施工合同。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，負責標書的編制。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付，則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬由以下兩項構成：
（1）工程施工合同總金額的3‰，該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的`建設施工合同后7日內，由甲方先支付80%給乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工單位）第一次工程進場后7日內付清。
（2）鑒于該項目采用的是政府與社會資本合作PPP模式，建設單位會以每期應支付工程回購款為基數按同期人民銀行貸款年基準利率上浮 15 %支付給甲方利息，甲方同意在建設單位回購期間，該貸款基準利率的50%以及上浮的15 %部分均作為乙方的居間報酬。該部分的居間報酬按工程進度，在甲方每次收到建設單位支付的利息后7
日內支付給乙方，直至建設單位回購完成。[每期利息的計算方式為：應付工程回購款×同期人民銀行貸款年基準利率×期限×（50%+15%）]
3、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。
4、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交乙方所在地法院解決
九、其他事項
1、本合同未盡事項，由雙方另行簽訂補充合同。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：福建程華建設發展有限公司 法定代表人： 法定代表人：
合同簽訂日期：
工程居間合同范本實用版13
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定，經雙方協商一致，訂立條款，共同遵照執行。
施工承包方：
居間人：
工程名稱：
工程總價：
施工地點：
一、 委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后，按本工程的總造價支付 給居間人作為酬金。
二、 居間酬金付款方式分三交性付清，具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費15%,第二次撥款付中間費60%，第三次全部付清中間費)。
三、 居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托，應當按照約定支付酬金。
四、 如委托人不按時支付酬金給居間人間，居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令，居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、 本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，酬金支付完畢后自動失效。
注：1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同范本實用版14
甲方(委托人)：
聯系地址：
乙方(居間人)：
聯系地址：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就____省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的.權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%，。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后，居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付，竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地： 合同簽訂日：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程居間合同范本實用版15
甲方（委托人）： 身份證號碼： 乙方（居間人）： 身份證號碼： 甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就 工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和施工方直接洽談，并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方有義務協助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在施工方施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務
1、如果居間成功，則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
2、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%，共計 元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢，即刻支付乙方 元整，在施工方正常施工的`一個月內，應向乙方支付 元整；剩余居間費從正常施工的第二個月開始，半年內付清，共計 元整。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔相關費用）。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日：
甲方：（簽章）： 乙方（簽章）：
【工程居間合同版】相關文章：
工程居間合同簡單版（精選5篇）04-23
居間工程合同12-17
工程居間合同06-24
工程居間合同10-25
居間合同簡單版（精選9篇）06-29
運輸工程居間合同范本道路工程居間合同范本12-15
介紹工程居間合同03-02
工程中介居間合同04-21
工程居間合同通用05-15
建設工程居間合同05-26