園林景觀工程承包合同
隨著法律知識的普及，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編為大家收集的園林景觀工程承包合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
園林景觀工程承包合同1
發包方（以下簡稱甲方）：___________
承包方（以下簡稱乙方）：___________
根據《_____》及有關規定，甲方將_________________工程的園林景觀結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工作內容：
二、工期
1、本工程工期為______天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現場具備開工條件）開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
2、工期順延：
（1）未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；
（2）設計變更；
（3）甲方未能按期提交施工場地；
（4）連續4小時遇雨和停水、停電；
（5）未按合同規定時間撥付工程款項；
（6）其他。
三、工程合同價款及支付方式
1、經雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價____________元；按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；結算工程量以現場實際收方量為準。
2、合同簽訂后______日內，甲方支付乙方工程預付款____________元整。
四、設計調整
本工程涉及設計調整（更改）工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量據實計算，造價按本合同第三條進行增減。
五、保修期
1、保修期：從乙方遞交竣工報告后的第_______日起算，保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期_______年，工程部分保修期為_______年。
2、成活率：植物管護移交時按行規達到_______%的成活率。
六、雙方的`責任
（一）甲方責任：
1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；
2、合同簽訂后_______日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；
3、負責協助辦理施工的各項進場手續；
4、負責協調現場各施工單位間的關系；
5、若施工變更應以書面形式通知乙方；
6、按合同規定時間按時付款。
（二）乙方責任：
1、按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工；
2、接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；
3、文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；
4、負責施工中的成品保護；
5、工程完工時，配合甲方完成驗收。
七、材料的認定及采購
1、乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。
2、設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。
八、竣工驗收：
1、甲方在收到乙方竣工報告的_______日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；
2、若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。
九、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字后生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議，在補充協議簽訂前，必須將本合同未經事宜清算，結清合同款項，在補充協議生氣之日起，本合同失效。如未對本合同清算或結算合同款項之前，補充協議無效。
2、合同簽訂后且項目定制前，甲方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款_____%支付違約金，并辦理解約手續。
3、項目定制已進行或定制完工后，甲方提出終止合同，須向乙方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，承擔乙方全部損失，訂立終止合同協議，解除本合同。
十、違約責任
（一）甲方違約責任：
1、甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；
2、甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；
3、甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的_______%向乙方支付逾期違約金。
（二）乙方違約責任：
乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的_______‰向甲方支付違約金。
十一、爭議解決方式
在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
十二、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協商解決。
3、本合同一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力。
甲方：___________
住所：___________
代表人：___________
聯系電話：___________
工程所在地：___________
_______年_______月_______日
乙方：___________
住所：___________
責任人：___________
聯系電話：___________
工程所在地：___________
_______年_______月_______日
園林景觀工程承包合同2
發包方（以下簡稱甲方）：___________
承包方（以下簡稱乙方）：___________
風險提示：發包人的相對義務
購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲方將_________________工程的園林景觀結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工作內容：
二、工期風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
1、本工程工期為______天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現場具備開工條件）開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
2、工期順延：
（1）未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；
（2）設計變更；
（3）甲方未能按期提交施工場地；
（4）連續4小時遇雨和停水、停電；
（5）未按合同規定時間撥付工程款項；
（6）其他。
三、工程合同價款及支付方式
1、經雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價____________元；按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；結算工程量以現場實際收方量為準。
2、合同簽訂后____日內，甲方支付乙方工程預付款____________元整。
3、工程竣工并驗收合格后____日內，雙方上述方式辦理結算，結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的_______%，余結算總額的_______%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。
四、設計調整本工程涉及設計調整（更改）工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量據實計算，造價按本合同第三條進行增減。
五、保修期風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
1、保修期：從乙方遞交竣工報告后的第____日起算，保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期________年，工程部分保修期為________年。
2、成活率：植物管護移交時按行規達到_______%的`成活率。
六、雙方的責任
（一）甲方責任：
1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；
2、合同簽訂后____日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；
3、負責協助辦理施工的各項進場手續；
4、負責協調現場各施工單位間的關系；
5、若施工變更應以書面形式通知乙方；
6、按合同規定時間按時付款。
（二）乙方責任：
1、按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工；
2、接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；
3、文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；
4、負責施工中的成品保護；
5、工程完工時，配合甲方完成驗收。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
七、材料的認定及采購
1、乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。
2、設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。
八、竣工驗收：
1、甲方在收到乙方竣工報告的____日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；
2、若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。
九、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字后生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議，在補充協議簽訂前，必須將本合同未經事宜清算，結清合同款項，在補充協議生氣之日起，本合同失效。如未對本合同清算或結算合同款項之前，補充協議無效。
2、合同簽訂后且項目定制前，甲方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款_____%支付違約金，并辦理解約手續。
3、項目定制已進行或定制完工后，甲方提出終止合同，須向乙方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，承擔乙方全部損失，訂立終止合同協議，解除本合同。風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
十、違約責任
（一）甲方違約責任：
1、甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；
2、甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；
3、甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超____日，按合同總額的_______%向乙方支付逾期違約金。
（二）乙方違約責任：乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延____日，按合同總額的_______向甲方支付違約金。
十一、爭議解決方式在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
十二、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協商解決。
3、本合同一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力。
甲方：___________
住所：___________
代表人：___________
聯系電話：___________
工程所在地：________年____月____日
乙方：___________
住所：___________
責任人：___________
聯系電話：___________
工程所在地：________年____月____日
【園林景觀工程承包合同】相關文章：
園林景觀工程合同09-14
園林景觀工程施工合同（精選10篇）06-24
園林景觀綠化工程年度總結（精選9篇）02-10
城市園林景觀工程施工合同范本02-08
古典園林景觀建筑02-13
建設工程承包合同建設工程承包合同樣板03-20
園林景觀工程個人年終總結（精選5篇）02-10
工程承包合同05-08
園林景觀冬季施工方案02-26